[收藏]建设工程合同书范文汇集6篇.docxVIP

[收藏]建设工程合同书范文汇集6篇

篇1

建设工程合同书是建筑施工过程中非常重要的文件，它规定了参与方的权利和义务，明确了工程的时间、质量、造价等各项基本要求。在签订建设工程合同书时，双方需要充分考虑各种可能出现的情况，明确各自的责任，并在合同书中提前作出相应的约定和规定，以避免后期出现矛盾和纠纷。下面将为大家汇总一些常见的建设工程合同书范文，希望对大家在签订建设工程合同时能够有所帮助。

1.建设工程总承包合同书范文

甲方：__________（出包方）

乙方：__________（承包方）

鉴于甲方拟进行__________工程的建设，双方经友好协商，订立如下合同：

一、工程名称：__________

二、工程地点：__________

三、工程内容及规模：__________

四、工程工期：__________年月日至__________年月日

五、质量标准：按国家标准执行

六、工程造价：__________万元

七、支付方式：按进度支付

八、履约保证：__________万元

九、违约责任：按相关法律规定执行

十、争议解决方式：友好协商，若协商无果则向______仲裁

十一、合同解除：如因不可抗力等原因致使工程无法继续，双方可通过友好协商方式解除合同

十二、其他约定事项：

甲方(盖章)____________

乙方(盖章)____________

2.建设工程分包合同书范文

甲方：__________（总包方）

乙方：__________（分包方）

鉴于甲方拟将__________工程的部分工程分包给乙方，双方经友好协商，订立本合同：

一、工程名称：__________

二、工程范围：__________

三、工程内容及规模：__________

四、分包价格：__________万元

五、分包工期：__________年月日至__________年月日

六、质量标准：按国家标准执行

七、支付方式：按进度支付

八、违约责任：按相关法律规定执行

九、争议解决方式：友好协商，若协商无果则向______仲裁

十、合同解除：如因不可抗力等原因致使工程无法继续，双方可通过友好协商方式解除合同

十一、其他约定事项：

甲方(盖章)____________

乙方(盖章)____________

3.建设工程物资采购合同书范文

甲方：__________（施工方）

乙方：__________（供货方）

鉴于甲方拟从乙方购买__________工程所需的物资，双方经友好协商，订立如下合同：

一、物资名称：__________

二、物资数量：__________

三、物资规格：__________

四、物资单价：__________元/吨

五、交货时间：__________年月日

六、支付方式：货到付款

七、质量标准：按国家标准执行

八、争议解决方式：友好协商，若协商无果则向______仲裁

九、合同解除：如因不可抗力等原因致使交货无法继续，双方可通过友好协商方式解除合同

十、其他约定事项：

甲方(盖章)____________

乙方(盖章)____________

希望以上建设工程合同书范文能够对大家在签订建设工程合同时有所帮助，双方在签署合同时要仔细阅读条款，明确各自的权利和义务，以确保合同的正常履行。祝愿各位在建设工程过程中一切顺利！

篇2

建设工程合同书是建筑工程领域中非常重要的文件，它规定了工程双方的权利与义务，约束双方按照约定的内容履行合同。对于建设工程合同书的编写，很多时候需要参考相关的范文，以确保合同书内容的完整性和准确性。

以下是一些关于建设工程合同书范文的汇集，希望对大家有所帮助：

第一篇：建设工程总包合同书

甲方：建设单位（即委托人）

地址：

联系方式：

乙方：承包单位（即承包人）

地址：

联系方式：

经协商，甲乙双方就以下工程总包合同事项达成如下一致意见：

一、工程名称：XXXXX工程

二、工程地址：XXXXX地点

三、工程范围：对XXXXX工程进行XXXXX等相关工程建设

四、工程工期：计划工期为XXXXX年月至XXXXX年月

五、工程款项：总工程造价为XXXXX万元，按比例分期支付

六、违约责任：对于未按照合同规定履行义务的一方，应承担相应的违约责任

七、其他事项：XXXXX

以上内容经甲、乙双方代表签字确认，自XXXXX年月XX日生效。

甲方（盖章）：签字人：

日期：

乙方（盖章）：签字人：

日期：