城市排水排洪施工.docx

城市排水排洪施工

合同编号：__________

合同各方信息：

甲方：（全称名称）

地址：

联系方式：

乙方：（全称名称）

地址：

联系方式：

一、工程概述

1.1工程名称：城市排水排洪施工项目

1.2工程地点：（具体地址）

1.3工程内容：包括但不限于排水管道铺设、检查井建设、排水泵站建设、排水沟整治等。

1.4工程规模：（工程规模描述）

1.5工程质量标准：符合国家及行业相关标准。

二、合同价格与支付

2.1合同总价：人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。

2.2支付方式：

（1）甲方支付乙方工程进度款的比例为：__________%。

（2）支付进度：按照工程实际进度，甲方应按照合同约定的时间节点支付相应进度款。

（3）支付方式：银行转账、支票或其他双方约定的方式。

2.3合同价款的调整：

（1）合同履行过程中，如遇材料价格波动、政策调整等因素，导致工程费用发生变动，双方可按约定进行调整。

（2）调整方式：__________。

三、工期

3.1工程开工日期：__________年__________月__________日。

3.2工程竣工日期：__________年__________月__________日。

3.3工期延误：

（1）如乙方原因导致工期延误，乙方应支付甲方因此产生的相关费用。

（2）如甲方原因导致工期延误，甲方应支付乙方因此产生的窝工费等费用。

四、工程质量与验收

4.1乙方应按照合同约定的工程内容、规模和质量标准完成施工。

4.2工程验收：

（1）验收合格标准：工程质量应符合国家及行业相关标准。

（2）验收程序：双方共同组成验收组，对工程进行验收。

（3）验收时间：工程完成后__________个工作日内。

五、违约责任

5.1乙方未按照合同约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。

5.2甲方未按照合同约定支付进度款，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付违约金。

六、争议解决

6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。

6.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、其他约定

7.1合同的签订、修改和解除，应采用书面形式。

7.2双方应遵守国家法律法规，不得损害国家利益、社会公共利益。

7.3本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________

代表（签名）：__________代表（签名）：__________

签订日期：__________年__________月__________日

一、附件列表：

1.工程设计图纸

2.施工方案及施工组织设计

3.材料及设备采购清单

4.工程量清单

5.验收标准及方法

6.合同价款支付凭证

7.工程进度计划

8.安全生产及环保措施

9.双方资质证明文件

10.其他与合同履行相关的文件

二、违约行为及认定：

1.乙方未按照合同约定完成工程，包括工期延误、工程质量不达标等。

2.甲方未按照合同约定支付进度款，包括延迟支付、少付、拒付等。

3.甲方未按照合同约定提供施工场地、施工条件等。

4.乙方未按照合同约定使用施工材料、设备等。

5.双方未按照合同约定履行其他义务。

三、法律名词及解释：

1.合同：双方为达成特定目的，明确相互权利义务而签订的书面文件。

2.甲方：指城市排水排洪施工项目的业主。

3.乙方：指具有相关资质和经验的施工单位。

4.工期：工程开工至工程竣工的时间段。

5.工程质量：工程符合国家及行业相关标准的程度。

6.违约金：违约方按照合同约定支付给守约方的赔偿金。

7.验收：双方共同对工程质量、进度、安全等方面进行检查，确认工程达到合同约定标准的过程。

四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.工程进度延误：

解决办法：双方协商调整工程进度计划，合理分配人力资源和物资。

2.工程质量问题：

解决办法：立即停工，整改直至符合合同约定标准。

3.支付纠纷：

解决办法：双方核对支付凭证，明确支付金额和时间，协商解决。

4.合同争议：

解决办法：友好协商解决，协商不成可向合同签订地人民法院提起诉讼。

5.法律法规变化：

解决办法：双方按照新的法律法规要求，调整合同内容。

五、所有应用场景：

1.城市排水排洪施工项目

2.各类建筑物的排水排洪系统建设

3.市政排水排洪设施改造

4.自然灾害导致的排水排洪设施损坏修复

5.农村排水排洪设施建设与改造

6.工业区排水排洪设施建设与改造

7.环境保护项目的排水排洪部分

8.其他与排水排洪