2024版建设工程石材施工合同.docxVIP

编号：__________

2024版建设工程石材施工合同

甲方：___________________

乙方：___________________

签订日期：_____年_____月_____日

2024版建设工程石材施工合同

合同目录

第一章：合同主体及定义

1.1合同双方主体

1.2合同相关术语定义

第二章：工程概述

2.1工程概况

2.2工程地点

2.3工程预算

第三章：石材施工范围及要求

3.1施工范围

3.2施工要求

3.3施工标准

第四章：合同价格及支付

4.1合同价格

4.2支付方式

4.3支付时间

第五章：工期及进度

5.1工期要求

5.2施工进度计划

5.3工期延误及延长

第六章：材料供应及质量控制

6.1材料供应

6.2材料质量要求

6.3材料检验

第七章：施工安全及环保

7.1施工安全措施

7.2安全事故处理

7.3环保要求及措施

第八章：质量管理及验收

8.1质量管理措施

8.2工程验收

8.3验收标准

第九章：合同变更及解除

9.1合同变更

9.2合同解除

第十章：违约责任及赔偿

10.1违约责任

10.2赔偿金额计算

第十一章：争议解决

11.1争议解决方式

11.2仲裁或诉讼地点及法院

第十二章：合同的生效、终止和解除

12.1合同生效条件

12.2合同终止条件

12.3合同解除条件

第十三章：其他条款

13.1保密条款

13.2广告及宣传

13.3不可抗力

第十四章：附件

14.1附件清单

14.2附件格式及内容

合同编号_________

第一章：合同主体及定义

1.1合同双方主体

甲方：_________

乙方：_________

1.2合同相关术语定义

石材：指用于建设工程的天然石材或人造石材。

施工：指根据本合同约定的施工范围和要求，乙方对甲方提供的石材进行加工、安装和其他相关工作。

第二章：工程概述

2.1工程概况

工程名称：_________

工程内容：_________

工程规模：_________

2.2工程地点

工程位于：_________

2.3工程预算

工程预算金额：_________

第三章：石材施工范围及要求

3.1施工范围

乙方负责对甲方提供的石材进行_________（具体施工内容）。

3.2施工要求

乙方应按照甲方提供的施工图纸和技术要求进行施工。

3.3施工标准

乙方应按照国家和行业的相关标准进行施工，确保施工质量。

第四章：合同价格及支付

4.1合同价格

本合同的总价为：_________（大写：_________元整）。

4.2支付方式

甲方支付乙方的款项采用_________（支付方式，如：银行转账、现金等）。

4.3支付时间

甲方应在本合同约定的工程验收合格后_________日内支付乙方合同款项。

第五章：工期及进度

5.1工期要求

乙方应按照甲方提供的施工进度计划进行施工，确保工程按时完成。

5.2施工进度计划

乙方的施工进度计划如下：

（具体进度计划）

5.3工期延误及延长

如乙方因自身原因导致工期延误，应按照合同约定承担相应的违约责任。

第六章：材料供应及质量控制

6.1材料供应

甲方负责提供石材，并确保石材的质量符合本合同约定的要求。

6.2材料质量要求

（具体质量要求）

6.3材料检验

乙方对甲方提供的石材进行检验，如发现质量问题，应立即通知甲方予以更换或处理。

第八章：质量管理及验收

8.1质量管理措施

乙方应建立健全质量管理体系，确保施工质量符合合同约定的要求。

8.2工程验收

工程验收分为初步验收和最终验收，由甲方组织，乙方配合进行。

8.3验收标准

工程验收标准按照_________（引用相关标准或规范）执行。

第九章：合同变更及解除

9.1合同变更

合同变更需双方协商一致，并签订书面变更协议。

9.2合同解除

合同解除需双方协商一致，并签订书面解除协议。

第十章：违约责任及赔偿

10.1违约责任

违约方应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。

10.2赔偿金额计算

赔偿金额根据实际损失金额和违约方的责任程度确定。

第十一章：争议解决

11.1争议解决方式

双方发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，可以选择仲裁或诉讼。

11.2仲裁或诉讼地点及法院

仲裁或诉讼地点为_________（具体地点），法院为_________（具体法院）。

第十二章：合同的生效、终止和解除

12.1合同生效条件

本合同自双方签字盖章之日起生效。

12.2合同终止条件

合同终止条件如下：

（具体终止条件）

12.3合同解除条件

合同解除条件如下：

（具体解除条件）

第十三章：其他条款

13.1保密条款

双