建筑工程施工合同的争议解决.docx

建筑工程施工合同的争议解决

合同编号：__________

一、工程概况

1.1工程名称：__________

1.2工程地点：__________

1.3工程规模：__________

1.4工程内容：__________

1.5工程总价：__________

二、合同工期

2.1工期自__________年__________月__________日起至__________年__________月__________日止。

2.2乙方应按合同约定的工期完成工程。如因乙方原因导致工程延期，乙方应支付甲方违约金，违约金计算方式为：每日违约金金额为工程总价款的千分之一。

三、工程质量

3.1乙方应按照甲乙双方确认的设计文件、施工图纸、技术规范和标准要求进行施工，确保工程质量。

3.2工程质量标准：__________

3.3甲方有权对施工过程和工程质量进行监督检查，乙方应予以配合。如乙方不配合，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金计算方式为：每次违约金金额为人民币__________元。

四、合同价款及支付

4.1工程总价款为人民币__________元（大写：__________元整）。

（1）合同签订后__________天内，支付合同总价款的__________%；

（2）工程进度达到__________%时，支付合同总价款的__________%；

（3）工程验收合格后，支付合同总价款的__________%。

4.3乙方开具符合国家法律法规规定的发票。

五、争议解决

5.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

（1）仲裁；

（2）诉讼。

5.3仲裁地点为：__________，仲裁机构为：__________。

六、其他约定

6.1乙方应按照甲方要求，做好施工现场的安全防护、环保等工作，确保施工现场的安全。

6.2乙方应遵守国家有关法律法规，不得违法分包、转包工程。

6.3乙方应承担因施工导致的第三方损失的责任，并赔偿甲方因此造成的损失。

6.4乙方应按照甲方的要求，对施工人员进行安全生产培训。

七、合同的变更、解除和终止

7.1任何一方提出变更或解除合同，均应提前__________天书面通知对方，并经双方协商一致。

7.2合同终止后，乙方应按照甲方的要求，完成工程收尾工作，并承担相应费用。

八、违约责任

8.1任何一方违反合同约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，违约金计算方式为：每日违约金金额为合同总价款的千分之一。

8.2乙方如未按约定工期完成工程，应按照本合同第二条约定的违约金计算方式向甲方支付违约金。

九、保密条款

9.1双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密和机密信息，应予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。

十、合同的生效、修改和解除

10.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。

10.2本合同的修改和解除，应经甲乙双方协商一致，并书面确认。

甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________

代表（签名）：__________代表（签名）：__________

日期：__________年__________月__________日

一、附件列表：

1.工程设计文件

2.施工图纸

3.技术规范和标准要求

4.安全生产培训资料

5.施工现场安全防护措施方案

6.环保措施方案

7.乙方资质证明文件

8.甲方支付凭证

9.乙方开具的发票

10.工程验收报告

二、违约行为及认定：

1.乙方未按合同约定的工期完成工程，认定为违约行为。

2.乙方未按照甲乙双方确认的设计文件、施工图纸、技术规范和标准要求进行施工，认定为违约行为。

3.乙方违法分包、转包工程，认定为违约行为。

4.乙方未遵守国家有关法律法规，导致第三方损失，认定为违约行为。

5.乙方未按照甲方要求，对施工人员进行安全生产培训，认定为违约行为。

6.甲方未按约定付款节点支付乙方工程价款，认定为违约行为。

三、法律名词及解释：

1.甲方：指工程项目业主。

2.乙方：指具有相应资质和能力的施工单位。

3.工程总价款：指双方约定的工程完成后的总费用。

4.违约金：指一方违反合同约定，向对方支付的赔偿金。

5.工期：指双方约定的工程完成所需的时间。

6.工程质量：指工程满足设计文件、施工图纸、技术规范和标准要求的程度。

四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.工程进度缓慢：

解决办法：甲方有权要求乙方加大施工力度，确保工程按进度进行。

2.工程质量问题：

解决办法：甲方有权要求乙