专业承包施工合同新整理版5篇.docxVIP

专业承包施工合同新整理版5篇

篇1

专业承包施工合同是指业主委托施工单位对工程项目进行施工的合同。在建筑行业中，专业承包施工合同是非常常见的一种合同类型。为了规范和统一专业承包施工合同的内容，我国对其进行了新的整理和规定，以便更好地保护双方的合法权益，避免发生纠纷。

一、合同签订

1.合同的主体：专业承包施工合同的主体包括业主和施工单位，双方在签订合同时需明确身份和资质，并合法持有相应的营业执照和相关资质证书。

2.合同的内容：合同应包括工程项目的基本信息、工程的内容和范围、工期要求、质量标准、施工费用、支付方式、保修期等条款，确保双方权利义务清晰明了。

3.合同的签订：合同签订应当在双方权利义务充分协商的基础上进行，合同内容应符合法律法规的规定，双方签字盖章后生效。

二、工程规划

1.工程设计：施工单位应当按照业主提供的设计图纸和要求进行施工，确保工程质量满足设计要求。

2.工程报价：施工单位在完成工程设计后应当提供详细的施工报价清单，明确施工费用和支付方式。

3.施工方案：施工单位应当提供详细的工程施工方案，包括工程进度计划、施工工艺、施工安全方案等内容。

三、施工过程

1.施工监管：业主有权对施工单位进行监督和检查，确保施工过程符合合同约定和质量标准。

2.工程质量：施工单位应当按照工程设计要求和质量标准进行施工，确保工程质量达到要求。

3.工程变更：如需对工程进行变更，应当经双方协商一致并签订书面变更合同。

四、竣工验收

1.竣工验收：施工单位完成工程后应当邀请业主进行竣工验收，确保工程符合合同要求。

2.保修期：施工单位应当按照合同约定提供相应的保修期，确保工程在保修期内的质量和运行正常。

3.结算付款：竣工验收合格后，应当立即进行工程结算，确保施工费用按照合同约定及时支付。

五、纠纷解决

1.协商解决：双方在发生纠纷时应当首先通过友好协商的方式解决，如无法解决可向有关部门申请调解。

2.仲裁诉讼：若协商无果，双方可依法向仲裁机构申请仲裁，或者向法院提起诉讼解决纠纷。

六、合同变更

1.合同变更：如因不可抗力或其他原因需要对合同进行变更，应当经双方协商一致并签订书面变更合同。

2.合同解除：若双方不能继续履行合同，需解除合同应当经双方协商一致并签订解除合同，确保合同终止。

通过对专业承包施工合同的新整理和规定，有助于明确双方的权利义务，规范合同的内容，保障双方的合法权益，促进建筑行业的健康发展。另外，双方签订合同时也要谨慎对待，避免合同漏洞，确保合同的有效性和可执行性。【以上为推荐内容，仅供参考】

篇2

专业承包施工合同新整理版

第一章总则

第一条为规范专业承包施工合同的签订与履行，保护合同各方合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建设工程质量管理条例》等相关法律法规，制定本合同。

第二条本合同适用于承包单位与发包单位签订的专业承包施工合同，不适用于其他类型的合同。

第三条专业承包施工合同是指承包单位承担施工任务，并对施工质量、工期、安全、环保等方面负责的合同。

第四条承包单位应当具备相应的施工资质，并依法开展相关施工活动。

第五条发包单位应当提供施工现场的相关资料和环境，保证施工的顺利进行。

第六条本合同的签订应当遵循自愿、平等、有偿等原则，保证各方权益的平衡。

第二章合同的签订

第七条承包单位与发包单位签订专业承包施工合同前，应当进行充分的沟通和协商，明确双方的权利和义务。

第八条合同的签订应当明确合同双方的基本信息，包括名称、法定代表人、注册地址等。

第九条合同应当详细描述工程的内容、规模、工期、质量要求等，并附上工程图纸和技术规范。

第十条合同应当明确工程造价及支付方式，约定工程款的支付时间和方式。

第十一条合同应当约定工程质量保证期、保修期等相关事项。

第十二条合同应当约定工程变更、延期、违约等相应处理方式。

第十三条承包单位应当按照合同约定履行相关义务，确保工程按时、按质完成。

第三章合同履行

第十四条承包单位应当按照合同约定的工程进度和质量要求组织施工活动，确保工程的顺利进行。

第十五条发包单位应当对施工过程进行监督和检查，及时发现并纠正工程质量问题。

第十六条合同履行过程中，如有工程变更或延期需求，双方应当及时协商一致，并进行书面确认。

第十七条如有合同纠纷需要调解或解决，双方应当协商解决，如无法协商一致，可以依法向有关部门申请调解或提起诉讼。

第十八条合同履行过程中，如有一方未能履行合同义务，应当承担相应