- 1、本文档共13页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
编号:__________
2024版建筑工程合作施工协议书书
甲方:___________________
乙方:___________________
签订日期:_____年_____月_____日
2024版建筑工程合作施工协议书书
合同目录
第一章:总则
1.1合同当事人
1.2合同文件的组成
1.3合同的生效、变更和解除
1.4合同的履行和验收
第二章:工程概况
2.1工程名称
2.2工程地点
2.3工程规模
2.4工程内容
第三章:合同双方的权利和义务
3.1甲方的权利和义务
3.2乙方的权利和义务
第四章:工程价款及支付
4.1工程总价款
4.2工程预付款
4.3工程进度款
4.4工程竣工款
4.5工程质量保证金
第五章:工程质量与标准
5.1工程质量要求
5.2工程标准
5.3工程验收
第六章:工期与进度
6.1工期要求
6.2进度计划
6.3工期延误
第七章:施工组织与管理
7.1施工组织设计
7.2施工人员与管理
7.3施工材料与管理
7.4施工安全与管理
第八章:合同争议的解决
8.1争议解决方式
8.2仲裁
8.3诉讼
第九章:违约责任
9.1甲方违约责任
9.2乙方违约责任
第十章:合同的终止和解除
10.1合同终止的条件
10.2合同解除的条件
第十一章:合同的转让和继承
11.1合同转让
11.2合同继承
第十二章:保密条款
12.1保密内容
12.2保密期限
12.3违约责任
第十三章:其他约定
13.1税费
13.2保险
13.3知识产权
13.4法律法规变化
第十四章:附则
14.1合同的签订地点和时间
14.2合同的生效条件
14.3合同的份数和保管
合同编号_________
第一章:总则
1.1合同当事人
甲方:_________
乙方:_________
1.2合同文件的组成
(1)合同协议书;
(2)合同附件;
(3)合同履行过程中的相关文件。
1.3合同的生效、变更和解除
(1)本合同自双方签字盖章之日起生效;
(2)合同的变更需经双方协商一致,并以书面形式确认;
(3)合同的解除需依法定程序进行。
1.4合同的履行和验收
(1)双方应按照合同约定履行各自的义务;
(2)工程验收按照合同约定的标准和程序进行。
第二章:工程概况
2.1工程名称:_________
2.2工程地点:_________
2.3工程规模:_________
2.4工程内容:_________
第三章:合同双方的权利和义务
3.1甲方的权利和义务
(1)提供工程设计文件和技术要求;
(2)按照合同约定支付工程价款;
(3)提供施工所需的场地和条件;
(4)协调解决施工过程中的问题。
3.2乙方的权利和义务
(1)按照设计文件和合同要求施工;
(2)保证工程质量、安全、进度;
(3)负责工程验收和保修;
(4)接受甲方的监督和检查。
第四章:工程价款及支付
4.1工程总价款:_________元;
4.2工程预付款:_________元;
4.3工程进度款:按工程进度分阶段支付;
4.4工程竣工款:工程验收合格后支付;
4.5工程质量保证金:合同价款的_________%,工程验收合格后退还。
第五章:工程质量与标准
5.1工程质量要求:_________;
5.2工程标准:_________;
5.3工程验收:按照合同约定的标准和程序进行。
第六章:工期与进度
6.1工期要求:_________;
6.2进度计划:详见附件;
6.3工期延误:由于乙方原因导致工期延误,应按照合同约定承担违约责任。
第七章:施工组织与管理
7.1施工组织设计:乙方应根据工程特点和施工条件,编制施工组织设计,并提交甲方审批;
7.2施工人员与管理:乙方应具备相应的施工资质和人员,并对施工人员进行管理和培训;
7.3施工材料与管理:乙方应按照合同约定采购、储存和管理施工材料;
7.4施工安全与管理:乙方应制定施工安全措施,并严格执行,确保施工现场的安全。
第八章:合同争议的解决
8.1争议解决方式:双方应通过友好协商解决合同争议;
8.2仲裁:如协商不成,任何一方均可向合同签订地仲裁委员会申请仲裁;
8.3诉讼:如仲裁不成,可向合同签订地人民法院提起诉讼。
第九章:违约责任
9.1甲方违约责任:甲方未按合同约定履行义务的,应承担相应的违约责任;
9.2乙方违约责任:乙方未按合同约定履行义务的,应承担相应的违约责任。
第十章:合同的终止和解除
10.1合同终止的条件:合同履行完毕,双方权利义务终止;
10.2合同解除的条件:如因不可抗力等原因导致合同无法履行,双方可协商解除合同
您可能关注的文档
- 2024版建设工程监理委托合同书范本.doc
- 2024版建设工程经济技术服务合同书.doc
- 2024版建设工程居间合同书.doc
- 2024版建设工程施工单价合同书下载.doc
- 2024版建设工程施工的履行.doc
- 2024版建设工程施工的协议书书.doc
- 2024版建设工程施工合同书的特点.doc
- 2024版建设工程施工合同书范本范本.doc
- 2024版建设工程施工合同书及管理..doc
- 2024版建设工程施工合同书签约指南!.doc
- 实习老师工作心得模板10篇2.docx
- 实习教师心得体会1.docx
- 2024年深刻理解《中国共产党纪律处分条例》党课讲稿与党纪学习教育“七一”党课讲稿【2篇文】.docx
- 2024年党课讲稿:学纪、知纪、明纪、守纪,自觉遵守党的纪律与党纪学习教育党课讲稿:《中国共产党纪律处分条例》解读与实践【2篇】供参考.docx
- 2024年党纪学习教育党课讲稿:深入学习《纪律处分条例》,以实干实绩推动党风廉政建设与学习贯彻新修订《中国共产党纪律处分条例》宣讲党课辅导党课讲稿【两篇文】.docx
- c13济钱俊杰-实验报告.pdf
- 实习个人心得体会1.docx
- 实习2022学生心得体会1.docx
- 实习心得体会及感悟优秀10篇.docx
- 实习工作心得模板1.docx
文档评论(0)