2024版小型建筑工程施工合同书范本.docxVIP

编号：__________

2024版小型建筑工程施工合同书范本

甲方：___________________

乙方：___________________

签订日期：_____年_____月_____日

2024版小型建筑工程施工合同书范本

合同目录

第一章：总则

1.1合同背景与定义

1.2合同双方的权益与义务

1.3合同的签订、生效与解除

1.4合同的争议解决方式

第二章：工程概况

2.1工程名称

2.2工程地点

2.3工程规模与结构类型

2.4工程投资与资金来源

第三章：合同当事人

3.1承包人的资质与能力要求

3.2发包人的权利与义务

3.3合同双方的联系人与联系方式

第四章：工程质量

4.1工程质量标准

4.2质量检验与验收

4.3质量问题的处理

第五章：工程进度与工期

5.1工程进度计划

5.2工期延误的处理

5.3工程提前完成的奖励与结算

第六章：工程造价与支付

6.1工程预算与决算

6.2合同价款及其支付方式

6.3工程变更价款的确定

6.4工程结算与支付时间

第七章：材料与设备

7.1材料与设备的供应与验收

7.2材料与设备的使用与维护

7.3材料与设备的质量问题处理

第八章：施工安全与环境保护

8.1安全生产的责任与措施

8.2安全事故的处理

8.3环境保护的要求与措施

第九章：违约责任

9.1承包人的违约行为及责任

9.2发包人的违约行为及责任

9.3违约责任的赔偿方式

第十章：争议解决

10.1争议的解决方式

10.2仲裁与诉讼的适用

10.3争议解决的时效要求

第十一章：合同的变更与解除

11.1合同变更的条件与程序

11.2合同解除的条件与程序

11.3合同变更与解除后的权益处理

第十二章：其他约定

12.1合同的保密条款

12.2合同的继承与转让

12.3合同的附件与附录

第十三章：合同的签订与生效

13.1合同签订的程序与时间

13.2合同的生效条件与时间

13.3合同的续签与终止

第十四章：附则

14.1合同的解释与适用法律

14.2合同的修订与更新

14.3合同的完整性与复印件效力

合同编号：2024小型建筑工程施工合同

第一章：总则

1.1合同背景与定义

1.2合同双方的权益与义务

乙方应按照甲方的要求，完成工程的施工任务，并保证工程质量、安全、进度等各项指标的达成。甲方应按照合同约定，按时支付工程款项，提供施工所需的条件和支持。

1.3合同的签订、生效与解除

本合同自双方签字盖章之日起生效。在合同约定的条件下，经双方协商一致，可以解除或变更本合同。

1.4合同的争议解决方式

双方因履行本合同发生的任何争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交我国仲裁机构仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

第二章：工程概况

2.1工程名称

小型建筑工程施工项目

2.2工程地点

甲方指定的施工地点

2.3工程规模与结构类型

根据甲方的要求，工程规模为平方米，结构类型为。

2.4工程投资与资金来源

工程总投资为万元，资金来源为甲方自筹。

第三章：合同当事人

3.1承包人的资质与能力要求

3.2发包人的权利与义务

甲方有权对乙方的施工过程进行监督和检查，要求乙方按期完成工程，并保证工程质量。

3.3合同双方的联系人与联系方式

甲方的联系人为_________，联系电话为_________；乙方的联系人为_________，联系电话为_________。

第四章：工程质量

4.1工程质量标准

本工程质量标准应符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求。

4.2质量检验与验收

工程完工后，甲方应组织验收，乙方应配合。工程质量验收不合格的，乙方应负责返工、整改，直至符合验收标准。

4.3质量问题的处理

对于工程质量问题，乙方应负责及时修复，并承担由此产生的一切费用。如因乙方原因导致工程质量问题，乙方应承担相应的法律责任。

第五章：工程进度与工期

5.1工程进度计划

乙方应按照甲方要求，制定详细的工程进度计划，并报甲方批准。

5.2工期延误的处理

因乙方原因导致工期延误的，乙方应支付甲方相应的违约金。

5.3工程提前完成的奖励与结算

如乙方提前完成工程，甲方应按照合同约定给予乙方奖励。

第六章：工程造价与支付

6.1工程预算与决算

乙方应根据工程实际情况，编制工程预算和决算报告，报甲方审批。

6.2合同价款及其支付方式

本合同价款为万元，甲方按照工程进度分阶段支付。

6.3工程变更价款的确定

工程变更导致合同价款变化的，双方应协商确定新的合同价款。

6.4工程结算与支付时间

工程完工并经验收合格后，甲方应在合同约定时间内完成工程结算，并支付剩余款项。

第八章