农村房顶施工合同4篇.docxVIP

农村房顶施工合同4篇

篇1

农村房顶施工合同

一、双方签订土建工程施工合同，依照《中华人民共和国合同法》和有关法律法规的规定，本合同经双方协商一致，特订立如下条款。

二、项目名称：农村房顶施工。

三、项目地点：湖南省xx市xx县xx村。

四、甲方：施工单位。法定代表人：xx。联系电话：xxx。

乙方：建设单位。法定代表人：xx。联系电话：xxx。

五、施工范围：

1.本项目的施工范围为农村房顶屋面的施工工程，包括但不限于：

（1）房顶结构的搭建和加固。

（2）屋面防水保温处理。

（3）屋面瓦铺设及修缮。

（4）屋面的漆刷工程。

2.施工单位应当按照相关法律法规和国家标准，保障施工质量和工程安全。

3.建设单位应当按照合同约定，按时支付工程款项。

六、工程期限：

1.本合同自双方签订之日起生效，工程期限为xx天。

2.如因不可抗力等无法控制的因素导致工期延误，应当及时通知对方并商定延期事宜。

七、支付方式：

1.建设单位应当按照双方约定的支付进度及时支付工程款项。

2.施工单位应当提供合格的施工报销单据，具体包括工人工资、原材料费用等。

3.工程完工后，施工单位应当提供完工验收报告。

八、质量保证：

1.施工单位应当严格按照相关国家标准和规范进行施工，确保工程质量。

2.施工单位对工程质量承担一年的质量保修期。

3.若在质保期内，出现质量问题，施工单位应当及时处理。

九、安全保障：

1.施工单位应当落实施工安全责任，确保施工安全。

2.施工单位应当对施工现场安全进行监督管理，确保无事故发生。

十、违约责任：

1.若一方违反合同规定而导致对方损失，应当依法承担违约责任。

2.若因不可抗力等无法抗拒的因素导致工程无法完成，双方可解除合同。

十一、争议解决：

1.本合同履行过程中如发生争议，双方应当友好协商解决。

2.如协商不成，可向相关仲裁机构申请仲裁；如不服仲裁结果，可向法院提起诉讼。

十二、本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工结算完成之日止。本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（施工单位）：____签字______

乙方（建设单位）：____签字______

日期：年月日

附：续建工程图纸及有关资料。

篇2

农村房顶施工合同

甲方：（委托方）

地址：

联系电话：

乙方：（承包方）

地址：

联系电话：

根据《中华人民共和国合同法》和有关法律法规的规定，为明确双方权利义务，特订立本农村房顶施工合同（以下简称“本合同”）。

一、合同目的

甲方委托乙方对甲方位于（详细地址）的农村房顶进行施工，以确保房顶质量和使用安全。

二、工程内容

1.乙方承诺按照甲方要求对农村房顶进行维修或改建，工程包括但不限于：

（1）检查房顶结构，修复或更换损坏的构件；

（2）清理房顶上的杂物和防水材料；

（3）重新铺设防水层，确保房顶防水效果；

（4）加固房顶结构，增强房顶承重能力。

2.工程所需材料和设备由乙方负责采购，并保证材料符合国家标准和施工要求。

三、工期和工程款

1.工程工期为（具体时间），乙方应按照合同规定的时间节点完成工程，如因不可抗力或其他合理原因导致工程延期，乙方应在延期的同时通知甲方并延长工期。

2.工程款支付方式：

（1）甲方应在签订合同时支付工程款的（比例）作为预付款；

（2）工程完工后，甲方应按照工程质量支付剩余款项。

四、质量保证和维护

1.乙方保证施工质量符合国家标准和相关规定，如因乙方原因导致施工质量问题，乙方应承担相应责任并无偿修复。

2.完工后，乙方应对工程享有（具体时间）的质量保修期，如在保修期内出现质量问题，乙方应及时处理。

五、违约责任

1.如一方未能履行合同义务或违反合同条款，应承担违约责任，违约方应向受害方支付违约金。

2.如因不可抗力导致无法履行合同义务，双方应及时通知对方，并协商解决方案。

六、法律适用和争议解决

1.本合同适用中华人民共和国法律，对于因合同引起的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向有关部门申请调解。

2.双方如因本合同引起争议，可提交有关部门进行仲裁或诉讼解决。

七、其他条款

1.本合同一式两份，甲乙双方各持一份，自双方签字盖章之日起生效。

2.本合同未尽事宜，