2024版景观工程施工合同书范本.docxVIP

编号：__________

2024版景观工程施工合同书范本

甲方：___________________

乙方：___________________

签订日期：_____年_____月_____日

2024版景观工程施工合同书范本

合同目录

第一章：合同总则

1.1合同双方

1.2合同签订日期与地点

1.3合同文件的优先顺序

1.4合同的生效与终止

第二章：工程概况

2.1工程名称

2.2工程地点

2.3工程规模与内容

2.4工程预算与投资估算

第三章：合同双方的责任与义务

3.1发包人的责任与义务

3.2承包人的责任与义务

第四章：工程质量

4.1工程质量标准

4.2质量检验与验收

4.3质量问题的处理

第五章：工程进度与工期

5.1工程进度计划

5.2工期延误的处理

5.3工程提前完成的要求

第六章：工程费用与支付

6.1工程总价与价格调整

6.2工程预付款

6.3工程进度款

6.4工程竣工结算

6.5工程质量保证金

第七章：合同争议的解决

7.1争议的解决方式

7.2争议解决的程序

7.3争议解决的时间限制

第八章：合同的变更与解除

8.1合同变更的条件与程序

8.2合同解除的条件与程序

第九章：违约责任

9.1发包人的违约责任

9.2承包人的违约责任

第十章：不可抗力

10.1不可抗力的定义与范围

10.2不可抗力事件的后果处理

第十一章：合同的履行与监督

11.1合同履行的监督机构

11.2合同履行的情况报告

11.3合同履行的检查与验收

第十二章：合同信息与保密

12.1合同信息的管理

12.2保密信息的范围与期限

第十三章：法律适用与争议解决

13.1合同适用的法律法规

13.2争议解决的法院或仲裁机构

第十四章：其他条款

14.1合同的转让

14.2合同的附件

14.3合同的修改与补充

合同编号_________

第一章：合同总则

1.1合同双方

甲方：_________（发包人名称）

乙方：_________（承包人名称）

1.2合同签订日期与地点

签订日期：_________

签订地点：_________

1.3合同文件的优先顺序

（此处列出合同文件的优先顺序，如合同协议书、工程量清单、图纸、技术说明书等）

1.4合同的生效与终止

本合同自双方签字盖章之日起生效，至合同约定的工程竣工并验收合格，且承包人支付完毕合同价款后终止。

第二章：工程概况

2.1工程名称

_________（工程名称）

2.2工程地点

_________（工程地点）

2.3工程规模与内容

（此处详细描述工程的规模、内容、范围等）

2.4工程预算与投资估算

工程预算：_________元

投资估算：_________元

第三章：合同双方的责任与义务

3.1发包人的责任与义务

（此处列出发包人的责任与义务，如提供施工场地、办理相关手续、支付工程款等）

3.2承包人的责任与义务

（此处列出承包人的责任与义务，如按期完成工程、保证工程质量、安全文明施工等）

第四章：工程质量

4.1工程质量标准

工程质量应符合国家及行业相关标准和规范要求。

4.2质量检验与验收

（此处详细描述质量检验与验收的程序、时间、方法等）

4.3质量问题的处理

（此处详细描述质量问题的处理流程、责任划分等）

第五章：工程进度与工期

5.1工程进度计划

（此处列出工程进度计划，包括各阶段工程完成时间等）

5.2工期延误的处理

（此处详细描述工期延误的处理方法、责任划分等）

5.3工程提前完成的要求

（此处详细描述工程提前完成的要求、奖励措施等）

第六章：工程费用与支付

6.1工程总价与价格调整

工程总价：_________元

价格调整的条件和程序：_________

6.2工程预付款

预付款金额：_________元

支付时间：_________

6.3工程进度款

进度款支付比例：_________

支付时间：_________

6.4工程竣工结算

竣工结算金额：_________元

结算时间：_________

6.5工程质量保证金

质量保证金比例：_________

支付时间：_________

第七章：合同争议的解决

7.1争议的解决方式

争议解决方式：仲裁或诉讼

7.2争议解决的程序

（此处详细描述争议解决的程序，如提交仲裁或诉讼的机构、时效等）

7.3争议解决的时间限制

争议解决的时限：_________天内

第八章：合同的变更与解除

8.1合同变更的条件与程序

合同变更需双方协商一致，并签订书面变更协议。

8.2合同解除的条件与程序

合同解除的条件与程序按照《中华人民共和国合同法》的规定执行。

第九章：违约责任

9.1发