建筑给排水工程总承包合同样本.docx

建筑给排水工程总承包合同样本

合同编号：__________

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定，经双方友好协商，就甲方建筑给排水工程总承包事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.1工程名称：____________________

1.2工程地点：____________________

1.3工程规模：____________________

1.4工程内容：包括但不限于给排水管道铺设、泵站建设、污水处理设施等。

二、合同金额

2.1本工程总承包合同金额为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。

2.2合同金额不包括税金、临时设施搭建费用、现场管理费、不可预见物质及工程量变化等费用。

三、合同工期

3.1合同约定的工期为____个月，自双方签订合同之日起计算。

3.2承包商应按照约定的工期完成工程，如有延期，应按照约定的违约金比例支付违约金。

四、质量标准

4.1工程质量应符合国家及行业相关标准、规范要求。

4.2工程验收合格后，质保期为____年，质保期内出现质量问题，承包商负责免费维修或更换。

五、合同的履行

5.1承包商应按照约定的工程内容、质量标准、工期要求完成工程。

5.2业主应按照约定的付款进度向承包商支付合同款项。

5.3双方应共同参与工程验收，工程验收合格后，业主支付剩余款项。

六、合同价款支付

6.1业主应按照下列付款进度向承包商支付合同款项：

（1）合同签订后____天内，支付合同金额的____%；

（2）工程进度达到____%后，支付合同金额的____%；

（3）工程验收合格后，支付剩余款项。

6.2付款方式：银行转账。

七、违约责任

7.1承包商未按照约定的工期完成工程，应按照逾期付款金额的____%支付违约金。

7.2业主未按照约定的付款进度支付合同款项，应按照逾期付款金额的____%支付违约金。

八、争议解决

8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。

九、其他约定

9.1双方应遵守国家法律法规，共同维护合同的履行。

9.2合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________

代表（签名）：__________代表（签名）：__________

签订日期：__________签订日期：__________

一、附件列表：

1.工程设计图纸及技术要求

2.工程量清单

3.施工组织设计

4.施工方案

5.工程验收标准

6.材料及设备采购合同

7.施工进度计划

8.安全生产管理协议

9.环保及质量管理协议

10.签证合同

11.担保文件

12.双方公司资质证明文件

二、违约行为及认定：

1.承包商未按照约定的工期完成工程，视为违约。

2.业主未按照约定的付款进度支付合同款项，视为违约。

3.工程质量不符合约定的质量标准，视为违约。

4.双方未履行合同约定的其他义务，视为违约。

三、法律名词及解释：

1.甲方：指合同约定的发包方。

2.乙方：指合同约定的承包方。

3.合同金额：指双方约定的工程总承包金额。

4.工期：指双方约定的工程完成时间。

5.质量标准：指国家及行业相关标准、规范要求。

6.违约金：指违约方应支付给守约方的赔偿金。

7.质保期：指工程验收合格后，承包商对工程提供的免费维修或更换期限。

四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.工程进度延误：

解决办法：按照约定的违约金比例计算违约金，由违约方支付给守约方。

2.工程质量问题：

解决办法：承包商负责免费维修或更换，质保期内出现问题，质保期顺延。

3.付款进度滞后：

解决办法：按照约定的违约金比例计算违约金，由违约方支付给守约方。

4.合同履行过程中发生争议：

解决办法：通过友好协商解决，协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。

5.不可抗力因素导致工程延误：

解决办法：双方协商确定工程延期时间，并根据实际情况调整付款进度。

五、所有应用场景：

1.适用于各类建筑给排水工程的总承包合同。

2.适用于新建、改建、扩建建筑项目的给排水工程。

3.适用于政府机关、企事业单位、私人住宅等建筑项目的给排水工程。

4.适用于工程量较大、施工周期较长的给排水工程。

5.适用于需要专业承包商进行施工的给排水工程。