《建设工程施工合同法》第四十六条.docVIP

《建设工程施工合同法》第四十六条

协议书/合同/计划书《建设工程施工合同法》第四十六条

协议书/合同/计划书

鉴于委托人愿意委托承包人进行建设工程施工，且承包人愿意接受该委托，双方根据《建设工程施工合同法》第四十六条的规定，经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.1工程名称：[工程名称]

1.2工程地点：[工程地点]

1.3工程范围：[工程范围]

1.4工程质量：符合国家相关标准和规范要求。

二、合同价款

2.1合同价款：人民币[金额]元（大写：人民币[金额]元整）。

三、施工期限

3.1工程开工日期：[开工日期]

3.2工程竣工日期：[竣工日期]

四、付款方式

4.1预付款：合同签订后，委托人在[预付款支付时间]内向承包人支付合同价款的[预付款比例]%作为预付款。

4.2进度款：根据工程进度，委托人按照实际完成工程量的[进度款比例]%支付进度款。

4.3竣工款：工程竣工验收合格后，委托人在[竣工款支付时间]内支付剩余的合同价款。

五、违约责任

5.1如委托人未能按照约定时间支付款项，应向承包人支付违约金，违约金按照逾期付款金额的[违约金比例]%计算。

5.2如承包人未能按照约定时间完成工程，应向委托人支付违约金，违约金按照逾期完成工程金额的[违约金比例]%计算。

六、争议解决

6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、合同的生效、变更和终止

7.1本合同自双方签字盖章之日起生效。

7.2本合同的变更和终止，双方应签订书面协议，并经双方签字盖章后生效。

八、其他约定

8.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。

8.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方（委托人）：[甲方名称]

乙方（承包人）：[乙方名称]

签订日期：[签订日期]

协议书/合同/计划书《建设工程施工合同法》第四十六条

概述：

①甲方乙方的罗列；

②明确的和概述；

③清晰的结构和逻辑；

④法律合规；

⑤明确的签署方和签署日期；

⑥专业的语言和格式；

⑦详细的补充和说明；

⑧变更和终止条款；

⑨保密条款（如适用）；

⑩执行和适用法律。

一、甲方乙方

1.1甲方（委托人）：[甲方名称]

1.2乙方（承包人）：[乙方名称]

二、工程概况

2.1工程名称：[工程名称]

2.2工程地点：[工程地点]

2.3工程范围：[工程范围]

2.4工程质量：符合国家相关标准和规范要求。

三、合同价款

3.1合同价款：人民币[金额]元（大写：人民币[金额]元整）。

四、施工期限

4.1工程开工日期：[开工日期]

4.2工程竣工日期：[竣工日期]

五、付款方式

5.1预付款：合同签订后，委托人在[预付款支付时间]内向承包人支付合同价款的[预付款比例]%作为预付款。

5.2进度款：根据工程进度，委托人按照实际完成工程量的[进度款比例]%支付进度款。

5.3竣工款：工程竣工验收合格后，委托人在[竣工款支付时间]内支付剩余的合同价款。

六、违约责任

6.1如委托人未能按照约定时间支付款项，应向承包人支付违约金，违约金按照逾期付款金额的[违约金比例]%计算。

6.2如承包人未能按照约定时间完成工程，应向委托人支付违约金，违约金按照逾期完成工程金额的[违约金比例]%计算。

七、变更和终止

7.1本合同的变更和终止，双方应签订书面协议，并经双方签字盖章后生效。

八、保密条款

8.1双方在履行合同过程中所获悉的对方商业秘密和敏感信息，应予以严格保密。

8.2保密期限：自合同签订之日起至合同终止或履行完毕之日止。

九、执行和适用法律

9.1本合同的签订、效力、解释、履行和争议解决等，均适用中华人民共和国法律。

签署方：

甲方（委托人）：[甲方名称]

乙方（承包人）：[乙方名称]

签署日期：[签署日期]

1.高级住宅区建设工程施工合同：

在这种场合下，甲方（委托人）通常对工程质量有更高的要求。因此，需要明确工程质量标准，并对乙方（承包人）的施工过程进行严格监督。同时，需要增加一条关于工程质量的违约责任条款，以确保乙方按照约定的质量标准完成工程。

2.城市基础设施建设工程施工合同：

在这种场合下，工程通常涉及公共安全和公共利益。因此，需要增加一条关于工程安全和环境保护的条款，要求乙方在施工过程中确保工程安全和环境保护。还需要增加一条关于工程进度的违约责任条款，以确保乙方按照约定的进度完成工程。

3.商业综合体建设工程施工合同：

在这种场合下，工程通常涉及商业利益和商业机密。因此，需要增加一条关于保密的条款，要求双方在履行合同过程中保护对方的商业秘密和敏感信息。还需要增加一条关于工程质量和工程进度的违约责任条款，以确保乙方按照约定的质量