垫资施工合同中的合同仲裁时效.docx

垫资施工合同中的合同仲裁时效

合同编号：__________

合同各方：

甲方：（全称名称）

地址：

法定代表人：

联系方式：

乙方：（全称名称）

地址：

法定代表人：

联系方式：

鉴于甲方为垫资施工合同中的合同仲裁时效事宜，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。

一、合同项目概述

1.1项目名称：（项目全称）

1.2项目地点：（项目具体地点）

1.3项目内容：（项目具体内容）

1.4项目金额：（项目总金额）

二、合同双方权利和义务

2.1甲方的权利和义务

2.1.1甲方应按照合同约定的时间和金额向乙方提供垫资。

2.1.2甲方应按照合同约定的进度和质量要求完成施工。

2.1.3甲方应按照合同约定的方式进行施工，并保证施工安全。

2.1.4甲方应按照合同约定的时间向乙方支付工程款。

2.2乙方的权利和义务

2.2.1乙方应按照合同约定的时间和金额向甲方提供垫资。

2.2.2乙方应按照合同约定的进度和质量要求完成施工。

2.2.3乙方应按照合同约定的方式进行施工，并保证施工安全。

2.2.4乙方应按照合同约定的时间向甲方支付工程款。

三、合同争议解决

3.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。

3.2如果协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

四、合同的生效、变更和解除

4.1本合同自双方签字盖章之日起生效。

4.2合同的变更和解除必须经双方协商一致，并以书面形式确认。

五、其他约定

5.1本合同一式两份，双方各执一份。

5.2本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。

甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________

签订日期：__________

一、附件列表：

1.项目概述及相关资料

2.垫资证明文件

3.施工计划及进度表

4.施工质量标准及要求

5.施工安全措施及应急预案

6.工程款项支付凭证

7.合同履行过程中的通讯记录和会议纪要

8.变更和解除合同的书面确认文件

二、违约行为及认定：

1.甲方未按约定时间和金额提供垫资

2.甲方未按约定进度和质量要求完成施工

3.甲方未按约定方式进行施工，导致施工安全问题

4.甲方未按约定时间向乙方支付工程款

5.乙方未按约定时间和金额向甲方提供垫资

6.乙方未按约定进度和质量要求完成施工

7.乙方未按约定方式进行施工，导致施工安全问题

8.乙方未按约定时间向甲方支付工程款

三、法律名词及解释：

1.垫资施工合同：指甲方为乙方提供施工所需的资金，乙方按约定进度和质量要求完成施工的合同。

3.仲裁时效：指合同各方在发生争议后，向仲裁机构提出仲裁请求的期限。

4.友好协商：指合同各方在履行合同过程中，通过沟通、协商解决问题的方式。

5.合同履行地：指合同各方在履行合同时所在的地方。

四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.垫资不足：甲方应提前与乙方沟通，确保资金充足，以满足施工需求。

2.施工进度延误：甲方应监督乙方的施工进度，如有延误，双方可协商调整工期。

3.施工质量问题：甲方应按照合同约定的质量要求进行施工，如出现质量问题，乙方有权要求整改。

4.施工安全问题：乙方应制定施工安全措施及应急预案，确保施工过程中的安全。

5.工程款支付纠纷：双方应按照合同约定的时间支付工程款，如有纠纷，可协商解决。

五、所有应用场景：

1.适用于各类建筑工程项目的中小型施工企业。

2.适用于需要甲方提供垫资，乙方完成施工的合同。

3.适用于双方对施工进度、质量、安全有明确约定的合同。

4.适用于双方希望通过友好协商解决争议的合同。

5.适用于需要在合同履行地人民法院提起诉讼的合同。