地坪石材干挂施工合同.docx

地坪石材干挂施工合同

合同编号：__________

鉴于甲方为建设工程项目需要，委托乙方进行地坪石材干挂施工，双方本着平等互利的原则，经协商一致，签订本合同，共同遵照执行。

第一条工程内容

1.1工程名称：____________________

1.2工程地点：____________________

1.3工程规模：____________________

1.4工程单价：____________________

1.5工程总价：____________________

第二条甲方义务

2.1甲方应按照合同约定的时间向乙方支付工程款项。

2.2甲方应提供施工所需的相关资料和现场条件，确保乙方正常施工。

2.3甲方应负责协调施工现场与其他施工单位的关系，确保施工顺利进行。

第三条乙方义务

3.1乙方应按照合同约定的时间、质量、工艺标准完成施工任务。

3.2乙方应保证施工过程中的人员安全和设备安全，对因施工原因造成的人员伤亡和设备损失承担责任。

3.3乙方应遵守施工现场的规章制度，服从甲方的管理。

第四条工程进度和质量

4.1乙方向甲方承诺，本项目石材干挂工程质量应达到__________标准。

4.2乙方应按照甲方提供的施工图纸和施工方案进行施工，确保工程进度和质量。

4.3乙方应在每个施工阶段结束后，向甲方报告施工进度和质量情况。

4.4甲方有权对施工过程和成果进行监督检查，对不符合合同约定的部分，乙方应按要求进行整改。

第五条合同价款及支付方式

5.1本合同价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。

（1）合同签订后__________日内，甲方支付乙方工程总价的__________%作为预付款；

（2）工程进度达到__________%时，甲方支付乙方工程总价的__________%作为进度款；

（3）工程验收合格后，甲方支付乙方工程总价的__________%作为尾款。

5.3乙方开具等额的正规发票，甲方按约定时间支付款项。

第六条工程验收

6.1工程完成后，乙方应按照合同约定的标准进行自检。

6.2甲方应在收到乙方自检报告后__________日内组织验收。

6.3工程验收合格的，甲乙双方签署验收合格证书；验收不合格的，乙方应按照甲方的要求整改，直至达到合同约定的标准。

第七条违约责任

7.1乙方未按照合同约定的时间、质量、工艺标准完成施工任务的，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同总价款的__________%。

7.2甲方未按照约定时间支付工程款项的，乙方有权要求甲方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的__________%。

7.3因甲方原因导致工程停工、窝工的，甲方应支付乙方相应的经济损失。

7.4双方因履行合同发生纠纷的，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。

第八条其他约定

8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且款项支付完毕之日终止。

甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________

代表（签名）：__________代表（签名）：__________

签订日期：__________年__________月__________日

一、附件列表：

1.工程图纸

2.施工方案

3.验收标准

4.工程款项支付凭证

5.违约金计算公式

6.法律法规等相关文件

二、违约行为及认定：

1.乙方未按照合同约定的时间、质量、工艺标准完成施工任务：

认定：未能按时、按质量、按工艺标准完成施工任务。

违约金：合同总价款的5%。

2.甲方未按照约定时间支付工程款项：

认定：未能在约定时间内支付工程款项。

滞纳金：应付款项的1%。

3.因甲方原因导致工程停工、窝工：

认定：因甲方原因导致工程无法正常进行。

经济损失：根据实际情况计算。

三、法律名词及解释：

1.甲方：指委托乙方进行地坪石材干挂施工的一方。

2.乙方：指承担地坪石材干挂施工的一方。

3.工程款项：指甲方按照合同约定支付给乙方的施工费用。

4.违约金：指一方未履行合同约定时，应支付给对方的一种经济赔偿。

5.滞纳金：指未按约定时间支付款项时，应支付给对方的一种经济赔偿。

四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.施工过程中出现质量问题：

解决办法：乙方应及时整改，直至达到合同约定的标准。

2.甲方未能按约定时间支付款项：

解决办法：乙方可向甲方发出催款通知，协商解决或依法追讨。

3.工程验收不合格：

解决办法：乙方应按照甲方的要求整