- 1、本文档共15页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
私人房屋施工建筑合同6篇
篇1
私人房屋施工建筑合同
一、甲方(甲方为业主或委托人)委托乙方(乙方为施工单位或承包商)承建私人房屋建筑工程,双方根据平等自愿、诚实信用的原则,经友好协商,就本工程的相关事项达成如下协议:
二、工程名称:
本工程名称为______,工程地址位于______(具体地址)。
三、工程内容:
1.建筑范围:______;
2.建筑规模:______;
3.施工期限:本工程的施工期限为______;
4.工程款:总工程款为______元(大写:______)。其中,施工单位承担的费用为______元,业主承担的费用为______元;
5.工程质量:根据《中华人民共和国建筑法》和相关国家标准执行;
6.其他约定事项:______。
四、权利义务:
1.甲方的权利和义务:
(1)按照约定时间向乙方支付相应的工程款;
(2)提供建筑用地和相关证件;
(3)监督工程进展,对工程质量进行把关;
(4)其他协议中涉及的权利和义务。
2.乙方的权利和义务:
(1)按照合同要求按时交付工程,保质保量完成工程;
(2)确保施工现场的安全;
(3)接受甲方监督,提供必要的资料和信息;
(4)其他协议中涉及的权利和义务。
五、违约责任:
1.如果甲方未按时支付工程款,应向乙方支付逾期付款的合同金额5%的违约金;
2.如果乙方未按时交付工程或工程质量不符合合同约定,将承担相应的违约责任。
六、争议解决:
1.本合同争议由甲、乙双方友好协商解决,若不能协商解决,提交______仲裁委员会处理;
2.征求______法院裁定。
七、本合同自双方签订之日起生效,至工程完工验收后终止。
甲方(盖章):
签字:
日期:
乙方(盖章):
签字:
日期:
篇2
私人房屋施工建筑合同
一、双方当事人
甲方:(委托方名称、地址、法定代表人、联系方式等具体信息)
乙方:(承包方名称、地址、法定代表人、联系方式等具体信息)
二、建设工程的名称、地点和工程范围
(建设工程的名称)由甲方委托乙方在(建设地点)进行施工建设,工程范围包括但不限于(详细描述建设工程的范围)。
三、建设工程的工期
本合同经双方协商,工程总工期为(具体的工程施工时间),具体施工周期由双方共同商议确定。
四、工程款
1.工程价款:本次建设工程总价款为(具体金额),结算方式为(一次性付款/分期付款),具体支付时间及方式由双方商定确定。
2.工程款支付保证金:甲方应在签订合同之日起向乙方支付工程款的(具体金额)作为保证金,保证金在工程完成合格验收后返还给甲方。
3.工程变更约定:如因甲方临时变更工程要求,导致工程价款发生变更的,双方应重新商定工程价款,并签署书面变更合同。
5.逾期付款:如甲方逾期付款超过(具体天数),乙方有权暂停工程施工,同时甲方应按照合同约定支付违约金。
六、违约责任
1.乙方违约责任:如乙方未按合同要求履行建设工程,造成工程质量问题或延误工期,应承担相应的违约责任,并按照合同约定支付给甲方违约金。
2.甲方违约责任:如甲方未按合同支付工程款、未按要求提供施工条件等导致工程延误或不能按时竣工的,应承担相应的违约责任,并按照合同约定支付给乙方违约金。
七、质量保证
1.乙方在建设工程过程中,应确保施工质量符合国家有关标准和规定,如发现质量问题应及时整改。
2.工程保修期:建设工程验收合格后,乙方提供工程质量保修期为(具体时间),在保修期内,如出现质量问题,乙方应免费维修或更换。
八、争议解决
在履行合同过程中,如双方发生争议,应通过友好协商解决,协商不成的,可向有关部门申请仲裁。
九、其他
1.本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程完工验收合格日止。
2.本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
以上内容属真实有效,双方签字盖章生效。
甲方(盖章):
乙方(盖章):
签订日期:年月日
篇3
私人房屋施工建筑合同
一、总则
在私人房屋施工建筑合同中,指出了施工建筑的双方,即委托人和承包人。委托人在此合同中指的是需要建造私人房屋的业主或委托方,承包人则是负责承担施工建筑任务的机构或个人。合同中应当详细规定私人房屋的建筑范围、质量要求、工程价款等内容,以确保双方权益。
二、建筑范围
在私人房屋施工建筑合同中,应当明确规定建筑范围,并对
文档评论(0)