公路桥梁扩建施工合同.docx

公路桥梁扩建施工合同

合同编号：__________

合同双方：

甲方：（全称）

地址：

联系电话：

联系人：

乙方：（全称）

地址：

联系电话：

联系人：

鉴于：

1.甲方为公路桥梁扩建工程的业主，拥有该工程的所有权及相关权益；

2.乙方为具有相应资质和经验的施工单位，愿意承担该工程的施工任务；

3.双方经协商一致，同意签订本合同，明确双方的权利和义务。

第一条工程概况

1.1工程名称：____________________

1.2工程地点：____________________

1.3工程内容：对____________________桥梁进行扩建，包括桥梁主体结构、引道、排水系统等配套设施的建设。

1.4工程规模：____________________

1.5工程总投资：____________________

第二条合同价格

2.1双方确认，本工程的合同总价为人民币（大写）：____元整（小写）：________元。

2.2合同价格包括但不限于：工程设计费、材料费、施工费、设备费、人工费、管理费、利润及风险费用等。

2.3合同价格采取固定价格方式，除非出现合同约定的变更情况，否则不得调整。

第三条合同工期

3.1双方确认，本工程的合同工期为____个月，自合同签订之日起计算。

3.2乙方应按照约定的工期完成工程，如有延误，应承担相应的违约责任。

第四条乙方义务

4.1乙方应按照合同约定的工程内容、规模和质量要求，完成施工任务。

4.2乙方应严格按照国家及地方相关法律法规、技术规范和标准进行施工，确保工程安全、优质、高效。

4.3乙方应承担施工过程中的所有风险，包括但不限于人员伤亡、设备损坏、材料损失等。

4.4乙方应按照约定的工期完成工程，如有延误，应承担相应的违约责任。

4.5乙方应做好施工现场的环保工作，确保施工过程中不对周围环境造成污染。

第五条甲方义务

5.1甲方应按照合同约定向乙方支付合同价款。

5.2甲方应协助乙方办理工程所需的各项审批手续。

5.3甲方应提供施工场地，确保乙方顺利施工。

5.4甲方应对乙方施工过程中的合理要求给予支持。

第六条合同价款的支付

6.1双方确认，本合同价款分为三个阶段支付：预付款、进度款和验收款。

6.2预付款为合同价的____%，自合同签订之日起____个工作日内支付。

6.3进度款为合同价的____%，按照工程进度的____%分次支付。

6.4验收款为合同价的____%，待工程验收合格后支付。

6.5甲方支付价款时，应出具相应金额的发票。

第七条违约责任

7.1乙方未按照约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。

7.2甲方未按照约定支付价款，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金。

7.3双方因违约行为给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。

第八条争议解决

8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。

8.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

第九条其他约定

9.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。

9.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________

代表（签名）：__________代表（签名）：__________

签订日期：__________签订日期：__________

一、附件列表：

1.工程设计图纸

2.工程量清单

3.材料采购合同

4.施工进度计划

5.安全文明施工保证书

6.环保措施实施方案

7.工程验收标准及方法

8.乙方资质证明文件

9.甲方支付凭证

10.乙方施工人员名单

二、违约行为及认定：

1.乙方未按照约定完成工程，包括但不限于工期延误、工程质量不符合约定等。

2.甲方未按照约定支付价款，包括但不限于延迟支付、少支付等。

3.乙方未按照国家及地方相关法律法规、技术规范和标准进行施工。

4.乙方未按照约定的工期完成工程，如有延误，应承担相应的违约责任。

5.甲方未提供施工场地，或者提供场地不符合约定。

三、法律名词及解释：

1.公路桥梁扩建工程：指对现有公路桥梁进行加宽、加高等扩建工程。

2.合同价款：指双方约定的工程总造价，包括各项费用。

3.预付款：指合同签订后，甲方按照约定向乙方支付的一定比例的合同价款。

4.进度款：指按照工程进度，甲方按照约定向乙方支付的合同价款。

5.验收款：指工程验收合格后，甲方向乙方支付的剩余合同价款。

四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.遇到工期延误：双方应积极沟通，协