工程对比施工合同筛选.docx

工程对比施工合同筛选

合同编号：__________

合同双方：

甲方：（全称）

地址：

联系人：

联系电话：

乙方：（全称）

地址：

联系人：

联系电话：

鉴于甲方为工程项目的业主，乙方为具有相应资质的施工单位，双方经协商一致，自愿签订本工程对比施工合同，共同遵照执行。

第一条工程概况

1.1工程名称：（项目名称）

1.2工程地点：（项目地址）

1.3工程规模：（项目规模）

1.4工程内容：（项目内容）

1.5工程预算：（项目预算）

第二条合同主体

2.1甲方义务

（1）按照合同约定及时支付工程款项；

（2）提供施工所需的水、电、通信等基础设施；

（3）协调解决施工过程中可能出现的与第三方之间的纠纷；

（4）遵守国家有关工程建设的法律法规，办理相关手续。

2.2乙方义务

（1）按照合同约定的工期、质量、安全标准完成施工任务；

（2）负责施工过程中的现场管理，确保工程顺利进行；

（3）按照甲方要求，提供相关工程资料；

（4）遵守国家有关工程建设的法律法规，办理相关手续。

第三条合同价格

3.1本工程合同总价款为：（合同总价）元，大写：（大写金额）。

3.2合同价款支付方式如下：

（1）合同签订后七个工作日内，甲方支付乙方合同总价款的30%；

（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方合同总价款的30%；

（3）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的20%；

（4）剩余的10%作为质保金，质保期结束后无质量问题，甲方一次性支付给乙方。

第四条工期

4.1本工程合同约定的工期为：（工期天数）天。

4.2乙方应当按照约定的工期完成施工任务，如因乙方原因导致工期延误，乙方应当承担相应的违约责任。

第五条工程质量

5.1乙方应当按照国家相关标准和合同约定的质量要求完成施工，确保工程质量。

5.2工程竣工后，甲方应当组织验收，乙方予以配合。验收不合格的，乙方应当及时整改，直至达到约定标准。

第六条安全生产

6.1乙方应当遵守国家有关安全生产的法律、法规，严格按照安全生产规程进行施工。

6.2乙方应当加强施工现场的安全管理，确保施工过程中的人身和财产安全。

第七条违约责任

7.1乙方未按照约定工期完成施工任务的，应当按照合同约定向甲方支付违约金。

7.2甲方未按照约定支付工程款项的，应当按照合同约定向乙方支付滞纳金。

7.3因乙方原因导致工程质量不符合约定的，乙方应当承担修复费用并支付违约金。

第八条争议解决

8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应当通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第九条其他约定

9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格且质保期满之日终止。

甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________

签订日期：__________

一、附件列表：

1.工程对比施工合同

2.工程项目设计文件

3.工程项目预算报告

4.施工图纸及技术要求

5.工程质量标准及验收规范

6.安全生产规程

7.施工进度计划

8.工程款项支付凭证

9.质保金支付凭证

10.违约金支付凭证

二、违约行为及认定：

1.乙方未按照约定工期完成施工任务的，认定为违约行为。

2.甲方未按照约定支付工程款项的，认定为违约行为。

3.工程质量不符合约定的，认定为违约行为。

4.乙方未按照安全生产规程进行施工的，认定为违约行为。

5.甲方未按照合同约定提供施工所需基础设施的，认定为违约行为。

三、法律名词及解释：

1.甲方：指合同中的业主方，负责委托施工任务并支付工程款项。

2.乙方：指合同中的施工单位，负责完成施工任务并保证工程质量。

3.工期：指合同约定的完成施工任务的时间。

4.工程质量：指工程满足设计文件、施工图纸及技术要求的标准。

5.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。

6.质保金：指保留在合同总价款中的一部分，作为工程质量保证的资金。

四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.遇到工期延误问题：

解决办法：双方协商调整工期，如协商不成，按照合同约定支付违约金。

2.遇到工程质量问题：

解决办法：及时整改，直至达到约定标准；如仍不符合要求，按照合同约定支付违约金。

3.遇到支付款项问题：

解决办法：双方按照合同约定的支付方式及时支付工程款项。

4.遇到施工安全事故：

解决办法：立即停止施工，采取有效措施防止事故扩大，及时报告甲方并配合调查处理。

5.遇到设计与实际施工不符问题：

解决办法：双方协商调整设计，重新签订补充协议。

五、所有应用场景：

1.适用于各类建筑工程项目的施工合同。

2.