民用住房建筑施工合同4篇.docxVIP

民用住房建筑施工合同4篇

篇1

民用住房建筑施工合同

一、双方当事人

甲方：（委托方名称及法定代表人姓名、职务、联系方式）

乙方：（承接方名称及法定代表人姓名、职务、联系方式）

二、项目基本情况

1.项目名称：（填写项目名称）

2.项目地点：（填写项目地址）

3.项目内容：（简要描述项目规模、内容，包括但不限于建筑面积、功能分布、施工要求等）

三、合同内容

1.施工期限：乙方承诺按照甲方要求，完成工程，工期为（填写工期，可以是具体的日期或者工作日）

2.工程造价：（填写总造价以及付款方式，具体包括设计阶段付款、施工阶段付款等）

3.工程质量：乙方承诺在工程建设过程中，严格按照设计要求和相关标准进行施工，确保工程质量达到相应要求。

4.工程安全：乙方承诺在施工过程中，保障工程安全，严格遵守相关安全规定，做好施工现场的安全管理工作。

5.工程变更：若甲方需要对工程内容进行变更，须经双方协商一致，并签订书面变更协议。

6.竣工验收：乙方完成工程后，需邀请甲方进行竣工验收，如发现存在质量问题，需按要求及时整改。

四、合同履行

1.合同生效：本合同自双方代表签字（或盖章）之日起生效。

2.合同解除：若因不可抗力因素致使无法继续履行合同，应及时通知对方，并尽力协商解决方案。若无法解决，可协商解除合同。

3.违约责任：一方违反合同约定，给对方造成经济损失的，应承担相应的违约责任。

4.法律适用和争议解决：双方发生争议时，应优先通过友好协商解决；如协商不成，应提交仲裁申请，依法裁决。

5.合同签署和存档：本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

五、其他事项

1.本合同未尽事宜，双方可自行协商补充。

2.本合同一经签署生效，即为双方具有法律约束力的文件。

六、签署及盖章

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：

日期：________________日期：________________

以上为《民用住房建筑施工合同》的正文内容，为确保双方合作顺利进行，各方应严格按要求履行合同约定。希望双方在合作过程中，能够互相信任、相互理解，共同推动项目顺利完成。祝合作愉快！

篇2

民用住房建筑施工合同

一、合同双方

甲方（施工单位）：（单位名称/姓名）：

法定代表人/负责人：（姓名）

联系地址：（地址）

联系电话：（电话）

乙方（业主）：（姓名）

联系地址：（地址）

联系电话：（电话）

二、工程概况

1.工程名称：（项目名称）

2.工程地点：（地点）

3.工程规模：（建筑面积、层数等）

4.工程内容：（主要施工项目）

三、合同内容

1.工程价款

1.1工程总价款为（金额）人民币整。

1.2工程价款支付方式：分期支付，分为工程开工前支付（比例）、工程进度支付（比例）、工程竣工验收前支付（比例）、工程竣工验收后支付（比例）等阶段性支付。

2.工程工期

2.1本工程工期设为（时间），自合同签署之日起计算。

2.2工程进度：施工单位应按照合同约定的工期和施工进度进行施工，确保工程的按时完工。

3.施工标准

3.1施工单位应按照相关法律法规、国家标准和设计图纸要求进行施工。

3.2施工单位应配备符合相应资质要求的技术人员和施工人员，并严格按照施工计划进行施工。

4.质量保证

4.1施工单位承诺工程质量符合国家相关标准，保证工程的质量和安全。

4.2施工单位承诺在施工期间保证工程的材料、设备和施工技术符合相关标准。

5.竣工验收

5.1工程竣工后，由双方共同组成验收人员进行工程竣工验收，验收合格后结算尾款。

5.2如发现工程存在质量问题，施工单位应承担相应责任，并按照约定的时间进行整改。

6.违约责任

6.1如因施工单位原因导致工程无法按时完工、质量问题等，施工单位应承担相应责任并赔偿业主损失。

6.2如因业主原因导致工程提前终止或延误施工，业主应承担相应责任。

7.其他

7.1合同如需修改，需双方共同协商一