防水总包合同4篇.docxVIP

  1. 1、本文档共7页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  5. 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  6. 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  7. 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  8. 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多

防水总包合同4篇

篇1

防水总包合同是在建筑工程中常见的一种合同类型,其主要目的是确保建筑工程在防水方面具有良好的质量和性能。防水在建筑工程中起着至关重要的作用,不仅可以有效保护建筑结构不受水的侵害,还可以延长建筑物的使用寿命,并且提高其价值。

防水总包合同通常由业主和承包商签订,其内容涵盖了工程范围、工程标准、工程质量、施工期限、工程款项等方面。在签订防水总包合同之前,业主和承包商通常会进行充分的沟通和协商,以确保双方的利益得到充分的保障。同时,防水总包合同也要符合相关法律法规的规定,确保合同的合法性和合理性。

在签订防水总包合同后,承包商需要按照合同的要求和规定进行施工,并保证工程质量达到合同规定的标准。同时,业主也需要按时支付工程款项,以确保工程能够顺利进行。双方还需要密切配合,共同解决在施工过程中可能出现的问题和困难,以确保工程能够按时交付并达到预期的效果。

总的来说,防水总包合同是建筑工程中非常重要的一环,能够有效保障建筑工程的质量和安全。通过签订防水总包合同,可以使业主和承包商双方的权益得到保护,同时也可以提高工程的质量和效益。因此,在建筑工程中,签订防水总包合同是非常必要和重要的一步。

篇2

防水总包合同

一、合同的缔结

1.本合同由甲方和乙方双方在平等自愿的基础上,经过友好协商和商定而签署的。一旦签署,双方均应按照本合同的约定履行各自的义务。合同有效期自双方签署之日起生效,至工程竣工验收合格之日止。

2.甲方(业主):______________(单位或个人),法定代表人:______________,联系电话:______________。

3.乙方(承包商):______________(单位或个人),法定代表人:______________,联系电话:______________。

二、工程概况

1.工程名称:防水工程。

2.工程地点:______________。

3.工程范围:包括但不限于屋顶防水、墙面防水、地下室防水等。

4.工程进度:______________。

5.工程质量标准:按照《建筑工程质量验收标准》执行。

三、双方权利和义务

1.甲方的权利和义务:

(1)提供工程资料、现场和设备,配合乙方的施工。

(2)支付工程款项,按照约定时间和金额进行支付。

(3)对乙方提供的施工方案、施工图纸和技术要求进行审查。

2.乙方的权利和义务:

(1)按照双方协商的工程方案和工期要求,保质保量地完成工程。

(2)提供工程施工方案、施工图纸和相关技术支持。

(3)在工程竣工后,做好工程的保养维护工作,并提供相应的保修服务。

四、工程款项支付标准

1.工程总价:______________元整。

2.工程款项支付方式:

(1)预付款:工程总价的30%,合同签订后3日内支付。

(2)中期款:工程总价的50%,工程完成50%后支付。

(3)尾款:工程总价的20%,工程竣工验收合格后支付。

3.工程款项支付时间:甲方应按照上述约定时间支付款项,逾期支付的,应按照合同金额的0.5%计算违约金。

五、违约责任

1.若甲方未按时支付工程款项,应承担违约责任并支付相应的违约金。

2.若乙方未按时完成工程,应承担相应的违约责任,并按照工程总价扣罚款项。

3.若双方因不可抗力导致不能履行本合同,则免除违约责任。

六、争议解决方式

1.本合同解释权归甲、乙双方所有,如在履行合同过程中发生争议,双方应友好协商解决。

2.若协商未果,可向有关仲裁机构申请仲裁,仲裁机构所作出的裁决是终局裁决。

根据以上约定,甲、乙双方签字盖章确认。

甲方(盖章):______________日期:______________

乙方(盖章):______________日期:______________

篇3

防水总包合同

一、合同双方

甲方:

乙方:

二、项目概况

根据甲乙双方的协商一致,乙方将承包甲方所在的建筑工程项目的防水工程。

三、项目范围

1.防水设计及施工:乙方负责根据现场情况进行防水设计,并按照设计要求进行施工。

2.材料采购:乙方需购买符合国家标准要求的防水材料,确保施工质量。

3.管理和监督:乙方应对施工过程进行全程管理和监督,保证工程质量。

4.安全保障:乙方

文档评论(0)

软件开发 + 关注
官方认证
服务提供商

十余年的软件行业耕耘,可承接各类需求

认证主体深圳鼎云文化有限公司
IP属地广东
统一社会信用代码/组织机构代码
91440300MA5G24KH9F

1亿VIP精品文档

相关文档