工程总承包合同补充协议.docx

工程总承包合同补充协议

合同编号：__________

合同各方：

甲方：（全称）

乙方：（全称）

鉴于：

甲方为工程项目的业主，拥有项目的所有权和决定权。

乙方为工程项目的总承包商，负责项目的施工、设备采购、安装、调试等工作。

一、工程项目的范围和内容

1.1本补充协议适用于主合同中约定的工程项目的范围和内容，包括但不限于：

（1）土建工程；

（2）设备采购和安装；

（3）电气工程；

（4）管道工程；

（5）装饰工程；

（6）其他相关工程。

1.2乙方应按照主合同和本补充协议的约定，完成工程项目的施工、设备采购、安装、调试等工作。

二、工程项目的进度和质量

2.1乙方应按照主合同和本补充协议的约定，确保工程项目的进度和质量。

2.2乙方应按照甲方的要求，提供工程项目的进度报告和质量报告。

2.3甲方应按照乙方的要求，提供施工所需的设计图纸、技术规范、施工图纸等资料。

三、工程项目的付款和结算

3.1乙方应按照主合同和本补充协议的约定，向甲方提交工程项目的付款申请。

3.2甲方应按照主合同和本补充协议的约定，及时向乙方支付工程项目的款项。

3.3工程项目的结算应按照主合同和本补充协议的约定进行。

四、违约责任

4.1任何一方违反主合同和本补充协议的约定，应承担相应的违约责任。

4.2乙方应按照主合同和本补充协议的约定，承担因施工质量问题造成的损失。

4.3甲方应按照主合同和本补充协议的约定，承担因工期延误造成的损失。

五、争议解决

5.1双方因主合同和本补充协议的履行发生的争议，应通过友好协商解决。

5.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

六、其他约定

6.1本补充协议自双方签字盖章之日起生效。

6.2本补充协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

签订日期：__________

一、附件列表：

1.工程总承包合同

2.设计图纸

3.技术规范

4.施工图纸

5.进度报告

6.质量报告

7.付款申请

8.结算凭证

二、违约行为及认定：

1.工期延误：乙方未按照主合同和补充协议的约定完成工程项目的，构成工期延误。

2.施工质量问题：乙方施工的工程项目存在质量问题，导致无法正常使用的，构成施工质量问题。

3.付款延误：甲方未按照主合同和补充协议的约定及时向乙方支付款项的，构成付款延误。

4.资料提供不及时：甲方未按照乙方的要求及时提供施工所需的设计图纸、技术规范、施工图纸等资料的，构成资料提供不及时。

三、法律名词及解释：

1.工程总承包合同：是指乙方承担工程的施工、设备采购、安装、调试等工作，并按照约定向甲方支付价款的合同。

2.工期延误：是指乙方未按照主合同和补充协议的约定完成工程项目的。

3.施工质量问题：是指乙方施工的工程项目存在质量问题，导致无法正常使用的。

4.付款延误：是指甲方未按照主合同和补充协议的约定及时向乙方支付款项的。

5.资料提供不及时：是指甲方未按照乙方的要求及时提供施工所需的设计图纸、技术规范、施工图纸等资料的。

四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.工期延误：乙方应合理规划施工进度，确保按期完成工程项目。如出现工期延误，应立即通知甲方，并采取措施加快施工进度。

2.施工质量问题：乙方应严格按照设计图纸、技术规范进行施工，确保工程质量。如出现质量问题，应立即整改，并承担相应责任。

3.付款延误：甲方应按照主合同和补充协议的约定及时向乙方支付款项。如出现付款延误，甲方应支付逾期付款违约金，并承担相应责任。

4.资料提供不及时：甲方应按照乙方的要求及时提供施工所需的设计图纸、技术规范、施工图纸等资料。如出现资料提供不及时，甲方应承担相应责任。

五、所有应用场景：

1.适用于甲方为工程项目的业主，乙方为工程项目的总承包商的情况。

2.适用于土建工程、设备采购和安装、电气工程、管道工程、装饰工程、其他相关工程等工程项目。

3.适用于工程项目进度和质量的管控。

4.适用于工程项目的付款和结算。

5.适用于违约行为的认定和处理。