- 1、本文档共20页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
智能商场工程安装合同范本
第一篇范文:合同编号:__________
合同双方:
甲方(以下简称“业主”):
乙方(以下简称“承包商”):
鉴于:
1.业主拟在(地址)建设智能商场(以下简称“工程”);
2.业主同意委托承包商承担工程的安装工作;
3.双方同意按照本合同约定的条款和条件共同履行合同。
双方经友好协商,一致同意按以下条款签订本合同:
第一条:工程概述
1.1工程名称:智能商场工程
1.2工程地点:__________
1.3工程范围:包括但不限于(具体工程范围)
1.4工程质量标准:按照国家相关标准和行业标准执行
第二条:合同价格
2.1合同总价:人民币(大写):____元整(小写):____元
2.2价格调整:如发生法律法规、政策变化等不可抗力因素,双方应友好协商调整合同价格
第三条:付款方式
3.1预付款:在合同签订后____个工作日内,业主向承包商支付合同总价____%的预付款;
3.2进度款:按照工程进度,业主应向承包商支付相应进度款项;
3.3竣工款:工程竣工验收合格后,业主向承包商支付剩余合同总价____%的款项;
3.4质保金:竣工款支付后,业主保留合同总价____%的质保金,质保期____年。
第四条:工期
4.1工期:自合同签订之日起,承包商应在____个工作日内完成工程安装;
4.2工期延误:如因不可抗力等因素导致工期延误,双方应友好协商延长工期。
第五条:工程变更
5.1工程变更:在工程安装过程中,如业主提出变更要求,双方应签订书面变更协议;
5.2变更费用:根据变更协议,双方协商确定变更部分的费用。
第六条:违约责任
6.1业主违约:如业主未能按照约定支付款项,应承担违约责任;
6.2承包商违约:如承包商未能按照约定完成工程安装,应承担违约责任。
第七条:争议解决
7.1双方应友好协商解决合同履行过程中的争议;
7.2如协商不成,双方同意提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。
第八条:合同附件
8.1工程设计文件;
8.2工程量清单;
8.3工程进度计划;
8.4质量保证书;
8.5其他双方认为必要的文件。
第九条:其他
9.1本合同自双方签字(或盖章)之日起生效;
9.2本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方(盖章):
乙方(盖章):
签订日期:____年____月____日
第二篇范文:第三方主体甲方权益主导
合同编号:__________
合同各方:
甲方(以下简称“业主”):
乙方(以下简称“承包商”):
丙方(以下简称“第三方”):
鉴于:
1.业主拟在(地址)建设智能商场(以下简称“工程”);
2.业主同意委托承包商承担工程的安装工作;
3.业主同意委托第三方对工程进行监理和验收;
4.双方同意按照本合同约定的条款和条件共同履行合同。
各方经友好协商,一致同意按以下条款签订本合同:
第一条:工程概述
1.1工程名称:智能商场工程
1.2工程地点:__________
1.3工程范围:包括但不限于(具体工程范围)
1.4工程质量标准:按照国家相关标准和行业标准执行
第二条:合同价格
2.1合同总价:人民币(大写):____元整(小写):____元
2.2价格调整:如发生法律法规、政策变化等不可抗力因素,双方应友好协商调整合同价格
第三条:付款方式
3.1预付款:在合同签订后____个工作日内,业主向承包商支付合同总价____%的预付款;
3.2进度款:按照工程进度,业主应向承包商支付相应进度款项;
3.3竣工款:工程竣工验收合格后,业主向承包商支付剩余合同总价____%的款项;
3.4质保金:竣工款支付后,业主保留合同总价____%的质保金,质保期____年。
第四条:工期
4.1工期:自合同签订之日起,承包商应在____个工作日内完成工程安装;
4.2工期延误:如因不可抗力等因素导致工期延误,双方应友好协商延长工期。
第五条:工程变更
5.1工程变更:在工程安装过程中,如业主提出变更要求,双方应签订书面变更协议;
5.2变更费用:根据变更协议,双方协商确定变更部分的费用。
第六条:违约责任
6.1业主违约:如业主未能按照约定支付款项,应承担违约责任;
6.2承包商违约:如承包商未能按照约定完成工程安装,应承担违约责任。
第七条:争议解决
7.1双方应友好协商解决合同履行过程中的争议;
7.2如协商不成,双方同意提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。
第八条:第三方的责权利
8.1第三方的责任:对工程进行监理和验收,确保工程质量符合约定标准;
8.2第三方的权利:对工程进度和质量进行监督,提出整改意见;
8.3第三方的利益:按照约定收取监理费用。
第九条:甲方的权利条款
9.1
您可能关注的文档
最近下载
- 智慧安防系统解决方案.docx VIP
- 初中音乐教案(优秀6篇).docx
- 新型墙体保温材料在建筑工程中的应用及其施工技术(行业资料).doc
- 2024年全国职业技能竞赛焊工理论考试题库大全-上(单选、多选题汇总).docx VIP
- 三年级上册综合实践活动课件- 风车转起来|教科版 (共21张PPT).ppt
- 第2课中国特色社会主义的开创和发展(课件)【中职专用】高一思想政治《中国特色社会主义》(高教版2023·基础模块).pptx
- 咬合桩施工方案.pdf VIP
- 饲料生产企业(饲料厂)安全生产三项制度(责任制+制度+规程).pdf VIP
- (高清版)C-H-Z 3004-2010 低空数字航空摄影测量外业规范.pdf VIP
- 二年级音乐乃哟乃课件.pptx
文档评论(0)