公路工程施工合同专业版3篇.docxVIP

公路工程施工合同专业版3篇

篇1

公路工程施工合同专业版

一、总则

为规范公路工程施工过程中各方权利义务，保障工程质量和安全，特制订此公路工程施工合同专业版。

二、合同的缔结

1.本合同由甲方（施工单位）和乙方（业主）签订，双方应当有完全民事行为能力。

2.合同签订地点为工程实施地。

3.本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

三、合同的内容

1.工程名称、地址、规模、范围

2.工程造价及支付方式

3.工程质量要求及验收标准

4.工程进度计划

5.工程安全管理要求

6.施工单位负责人及联系方式

7.业主代表及联系方式

四、合同履行

1.甲方应当严格按照合同规定的工程质量标准、工程进度计划和安全管理要求进行施工。

2.乙方应当按照合同规定的付款方式及时支付工程款项。

3.甲、乙双方应当在工程施工过程中保持密切沟通，解决工程中出现的问题。

4.合同履行过程中如有争议，双方应当协商解决，如协商不成，可向有关部门申请调解或仲裁。

五、合同变更

1.在工程施工过程中如有不可抗力因素导致合同内容需要变更的，双方应当协商确定变更内容。

2.合同变更应当经双方签字确认，同时提交至有关部门备案。

六、合同解除

1.在工程施工过程中，若发生不可抗力事件导致工程无法继续施工的，双方可协商解除合同。

2.若因甲方原因导致工程无法按时完工的，乙方有权解除合同，并要求赔偿损失。

七、不可抗力

1.不可抗力事件包括但不限于自然灾害、战争、政策性变化等因素。

2.在不可抗力事件发生时，双方应当尽快通知对方，并共同商讨解决方式。

八、法律适用及争议解决

1.本合同适用中华人民共和国法律。

2.包括但不限于工程质量、工程款项支付、合同解除在内的一切争议，应当向有关部门申请调解或仲裁解决。

以上为公路工程施工合同专业版内容，双方应当在签署合同时仔细阅读，确保各自权益不受侵犯。希望双方能够遵守合同规定，共同完成工程，保障工程质量和安全。

篇2

公路工程施工合同专业版

第一部分：总则

一、买受人是指签订施工合同的买受人。

二、承包人是指签订施工合同的承包人。

三、本合同的履行单位、需经批准的项目、工期和质量标准均依据合同文本。

第二部分：合同的签订

一、承包人应凭技术资格证书、营业执照、法人代表身份证明等材料，经买受人审查合格后，方可签订施工合同。

二、买受人对承包人提出的施工合同条款修改意见，须依法签订。

第三部分：合同内容

一、本合同内容包括：工程基本情况、设计文件要求、施工期限、各方权利义务及争议解决等，具体内容见合同。

二、承包人应按照合同要求，按时完成工程。

三、买受人应按照合同要求，按时支付工程款项。

第四部分：合同履行

一、买受人应提供施工土地、材料、设备等，保证施工条件。

二、承包人应安排专业技术人员进行施工，并负责施工现场管理。

三、施工过程中如有变更，须经买受人同意后方可进行。

第五部分：违约责任

一、任何一方未按照合同提供的要求履行义务，应承担违约责任。

二、承包人未按时完成工程，应承担相应的罚款责任。

三、买受人未按时支付工程款项，应承担相应的赔偿责任。

第六部分：争议解决

一、买受人与承包人之间的争议，应在友好协商的基础上解决。

二、协商未果的，可向有关部门申请调解，或者向法院起诉解决。

以上为公路工程施工合同专业版的部分内容，为了保证合同的严谨性和合法性，请各方在签订合同前仔细审阅，并遵守合同内容。愿各方合作愉快，工程顺利完成。

篇3

公路工程施工合同专业版

一、总则

为规范公路工程施工合同的签订和履行，保障合同各方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，特制定本合同。

二、合同双方

甲方（施工单位）：（写明单位名称、法定代表人、联系地址、联系电话、传真、开户行及账号等基本信息）

乙方（发包单位）：（写明单位名称、法定代表人、联系地址、联系电话、传真、开户行及账号等基本信息）

三、工程概况

1.项目名称：（写明项目名称）

2.工程地点：（写明具体地点）

3.工程范围：（详细描述工程范围及施工内容）

4.工程质量要求：（列出