- 1、本文档共17页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
电梯施工队合同书
第一篇范文:合同编号:__________
合同双方:
甲方(以下简称“业主”):
乙方(以下简称“承包商”):
鉴于业主拟对位于【地址】的【项目名称】进行电梯施工,承包商愿意承担该电梯施工工程,现双方经友好协商,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,达成如下协议:
一、工程范围
1.1承包商应按照业主提供的电梯施工图纸、技术规范及施工方案进行施工。
1.2工程范围包括但不限于电梯设备安装、调试、验收、培训及售后服务等。
二、工程质量
2.1承包商应确保工程符合国家及行业相关标准、规范的要求。
2.2承包商应保证电梯设备的质量和安全性,并对施工过程中出现的问题负责解决。
三、工期
3.1工期为____天,自合同签订之日起计算。
3.2承包商应按照约定的工期完成工程,如因承包商原因导致工期延误,应承担违约责任。
四、工程价款
4.1工程价款为人民币____元(大写:____元整)。
4.2付款方式为预付款、进度款和尾款,具体付款比例和时间双方另行协商确定。
五、验收与保修
5.1工程完成后,双方应共同进行验收,并签署工程验收报告。
5.2承包商应对工程提供____个月的保修期,自工程验收合格之日起计算。
六、违约责任
6.1如一方违反合同约定,应承担违约责任,向守约方支付违约金,并赔偿因此给对方造成的损失。
6.2如承包商未按约定工期完成工程,应向业主支付违约金,每逾期一日,支付违约金人民币____元。
七、争议解决
7.1双方在履行合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、合同附件
8.1本合同附件包括但不限于:
8.1.1电梯施工图纸及技术规范
8.1.2施工方案及进度计划
8.1.3电梯设备及相关配件的规格、型号及数量清单
九、其他约定
9.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
9.2本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期为____年。
甲方(业主):__________
乙方(承包商):__________
签订日期:__________年__________月__________日
第二篇范文:第三方主体甲方权益主导
合同编号:__________
合同各方:
甲方(以下简称“业主”):
乙方(以下简称“承包商”):
丙方(以下简称“监理方”):
鉴于业主拟对位于【地址】的【项目名称】进行电梯施工,承包商愿意承担该电梯施工工程,监理方愿意对工程进行监理,现各方经友好协商,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,达成如下协议:
一、工程范围
1.1承包商应按照业主提供的电梯施工图纸、技术规范及施工方案进行施工。
1.2监理方负责对施工过程进行全程监理,确保工程质量符合国家及行业相关标准、规范的要求。
二、工程质量
2.1承包商应保证电梯设备的质量和安全性,并对施工过程中出现的问题负责解决。
2.2监理方应对工程质量进行监督检查,发现问题及时通知承包商进行整改。
三、工期
3.1工期为____天,自合同签订之日起计算。
3.2承包商应按照约定的工期完成工程,如因承包商原因导致工期延误,应承担违约责任。
四、工程价款
4.1工程价款为人民币____元(大写:____元整)。
4.2付款方式为预付款、进度款和尾款,具体付款比例和时间双方另行协商确定。
五、验收与保修
5.1工程完成后,业主、承包商和监理方应共同进行验收,并签署工程验收报告。
5.2承包商应对工程提供____个月的保修期,自工程验收合格之日起计算。
六、违约责任
6.1如一方违反合同约定,应承担违约责任,向守约方支付违约金,并赔偿因此给对方造成的损失。
6.2如承包商未按约定工期完成工程,应向业主支付违约金,每逾期一日,支付违约金人民币____元。
七、业主的权利
7.1业主有权对工程进度、质量进行监督检查,并提出合理建议。
7.2业主有权要求承包商和监理方提供与工程相关的资料和信息。
7.3业主有权对承包商和监理方的违约行为提出索赔。
八、监理方的职责与权利
8.1监理方应按照合同约定对工程进行监理,确保工程质量符合相关标准、规范的要求。
8.2监理方有权对承包商的施工过程进行监督检查,发现问题及时通知承包商进行整改。
8.3监理方有权参与工程验收,并对验收结果提出意见和建议。
九、争议解决
9.1双方在履行合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
十、合同附件
10.1本合同附件包括但不限于:
10.1.1电梯施工图纸及技术规范
10.1.2施工方案及进度计划
10.1.3
文档评论(0)