[精品]施工协议之二3篇.docxVIP

[精品]施工协议之二3篇

全文共3篇示例，供读者参考

篇1

施工协议

甲方（委托方）：

乙方（承包方）：

鉴于甲方拟将自己所有或部分财产建造在...

一、工程名称

甲方拟委托乙方进行上述建设工程部分或全部施工。为明确双方的权利和义务，经友好协商，特订立本施工协议。

二、工程范围

本协议所称的建设工程是指乙方承接由甲方提供的施工任务，包括但不限于规划设计、土地平整、基础施工、主体建筑、装修装饰、设备制造、机电安装、给排水工程、消防工程等一系列工程内容。具体工程范围以合同约定为准。

三、工程资金

1.甲方应按照合同约定及施工进度支付工程款项。

2.工程款项的支付方式、时间及金额详见《施工合同》。

3.工程款项的支付日期应当按照《施工合同》和双方约定的支付方式进行支付。

四、工程质量

乙方应按照相关法律法规、国家标准和建筑规范进行施工，在施工中不得违反法律法规，确保工程质量符合合同约定和规范要求，确保工程安全、稳定、耐久。

五、工程进度

1.乙方应按照合同约定的工期完成施工任务。

2.如因不可抗力、甲方提供的材料或信息不全、政府部门审批时间过长等原因导致施工延期，应提前向甲方提出书面说明，并甲方同意后延长工期。

3.如乙方不能按照合同约定的工期完成施工任务，应承担相应延期责任。

六、工程保修

1.乙方承诺对施工成果提供一定期限的免费保修服务。

2.保修期限自工程竣工之日起至合同约定的时间结束。

3.保修期内，如因乙方施工质量问题导致工程出现质量问题，乙方应承担相应的修复责任。

4.保修期外，如因工程设计问题或甲方未按照使用操作要求导致工程出现质量问题，甲方应承担相应的维修费用。

七、违约责任

1.任何一方违反本协议规定，使对方受到损失的，应承担相应的违约责任。

2.如一方违约，对方应有权要求违约方赔偿损失，并应立即纠正违约行为。

3.如因一方违约致使另一方不能按照合同要求享有权益，受到损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。

八、争议解决

若因履行本协议发生争议，双方协商解决；协商不成的，提交当地仲裁委员会仲裁；仲裁不成的，向人民法院提起诉讼。

九、其他条款

1.本协议于双方签字生效，附件与协议具有同等效力。

2.未尽事宜，双方可另行协商解决。

甲方（委托方）：乙方（承包方）：

签字：_________签字：_________

日期：_________日期：_________

附件：合同、设计图纸、具体施工任务书等。

篇2

文档标题：施工协议之二

随着社会的发展和城市化进程的加快，建筑施工行业也在蓬勃发展，成为一个重要的经济增长点。而建筑施工的关键环节之一就是签订施工协议，它是建筑工程合同的重要组成部分，约定了建筑施工的各项权利和义务。本文将介绍施工协议的基本内容和注意事项，帮助建筑施工相关人员更好地了解和签订施工协议。

一、施工协议的基本内容

1.合同双方的基本信息：包括施工单位和建设单位的名称、地址、法定代表人等基本信息。

2.工程项目的基本情况：包括工程项目的名称、地址、规模、工期等基本情况描述。

3.工程项目的具体内容：包括工程项目的具体施工内容、要求、标准、设计图纸等。

4.工程款支付方式：包括工程款的支付方式、金额、支付时间等。

5.工程质量和安全要求：包括工程质量和安全的具体要求、标准等。

6.违约责任和索赔方式：包括双方违约责任和索赔方式的约定。

7.其他补充条款：包括双方其他约定、补充事项的约定。

二、施工协议的注意事项

1.确认合同双方的身份和资质：在签订施工协议之前，双方需确认对方的身份和资质，确保双方都是合法合规的建筑施工单位。

2.明确工程项目的具体内容和要求：在签订施工协议之前，双方需明确工程项目的具体内容、要求、标准等，避免后期产生歧义。

3.建立明确的工程款支付方式：签订施工协议时，双方需建立明确的工程款支付方式、金额、支付时间等，确保双方的权益不受损害。

4.签订完善的工程质量和安全约定：在签订施工协议时，双方需完善工程质量和安全的约定，确保工程质量和安全得到有效保障。

5.确保违约责任和