绿化景观施工合同.doc

协议编号：

项目绿化景观工程协议

本协议由

建设单位：（下称甲方）

办公地址：

和

施工单位：（下称乙方）

办公地址：

[注:请公司从商业角度判断是否需要总承包单位签署。]

订立。

鉴于

甲方拟将项目工程（以下简称“本工程”）以指定分包的形式发包，甲方向乙方提供了描述所有工程的邀请招标文献。[注:我们理解,本协议采用指定分包的方式。请贵司留意,根据我国协议法等法律、法规的相关规定,发包人不得将应当由一个承包人完毕的建设工程肢解成若干部分发包给几个发包人。本协议就部分工程进行指定分包,其安排有也许被相关主管部门认定为肢解分包。此外,我国最高人民法院关于审理建设工程施工协议纠纷案件的有关司法解释,发包人直接指定分包人分包专业工程,导致建设工程质量缺陷,发包人应当承担过错责任。承包人有过错的,也应当承担相应的过错责任。因此在指定分包的情况下,假如发生工程质量问题或者工程延误,也许发包人需要承担一定的过错责任,而总包商的责任将得以减轻。]

乙方按邀请招标文献进行投标。

兹特此达成协议如下：

乙方批准按照和根据协议文献规定、有关附加的协议条款及招标文献、招标图纸、协议图纸和工程规定及技术规定所说明与显示的内容进行工程所需的设计、制作、供应、施工、测试、维修并完毕本工程。本工程概况如下：

1.1工程名称：

1.2工程地点：

1.3设计单位：

1.4监理单位：

1.5工程范围：

协议价款

2.1协议总价暂定为：元（大写）（在下文简称“协议总价”），其中绿化工程暂定总价，单价固定,结算时按实计算；其中措施费、硬质景观工程、水电工程、土方工程除暂定金额外总价闭口包干。除协议约定外，协议单价及闭口总价不能作任何调整，协议费用组成详见协议费用工程量清单。

2.2本协议总价涉及但不限于本协议约定承包范围内的工作内容及协议费用工程量清单中所列所有工作内容。

2.3除协议另有约定外，本协议单价、闭口总价属闭口包干性质（包深化设计、包供应、包施工、包工期、包质量、包测试、包验收、包安全、包工资及材料上涨差价、施工管理费、所有间接费、综合费率、大型机械进退场费、赶工费、保险、利润和国家规定的任何收费、税金（涉及但不限于设备进口关税及增值税等）、必须的加班费、物价上涨、费率或汇率的变动、专利费、包装空运、国外及本地存仓、运送、因材料或设备迟到工地的窝工费等等）。协议单价除按本协议的规定外，不得以任何方式调整或变更，任何计算协议单价（如算术上或数量上）的错误皆由本乙方承担并应视为已被双方接受。[注:闭口包干价重要合用于工程量小、易于精确计算、工期短、风险低的工程。根据我国工程建设协议纠纷的有关规定,在约定闭口价的情况下，因情势变更导致建材价格大幅上涨而明显不利于承包人的，承包人可请求增长工程款。但建材涨价属正常的市场风险范畴，涨价部分应由承包人承担。假如公司认为施工周期较长、不拟定因素较多,则对双方均存在风险,可以材料涨跌幅度、工程增减数量等作为调整条件进行调整。请公司从商业上判断确认是否需要。]

2.4深化设计费用、施工报审费用、建筑垃圾清理外运费用、施工期间排水费用、已竣工程成品保护费用、临时设施费用、脚手架费用、水电费用、分阶段开/竣工费用、维护保养费用（材料更换、人工、水电等）、配合管理费等也已包含在协议单价中。乙方承诺绿化景观质量达成“山前项目一期”标准，乙方为达成该质量标准而发生的调整、材料替换等费用均已包含于协议单价中，甲方不另行补偿。

2.5尽管有些部件、构件、附件和配件未单独或整体列明，或在协议费用工程量清单中部分费用项目乙方未列明，但他们均应被视为涉及在协议单价中。

2.6本协议总价已包含根据协议图纸所显示的所有的工作范围。

2.7如苗木的品质、效果、性能未能符合设计图纸、苗圃选样、甲方指定的品质、效果、性能规定，甲方/代表有权规定在[