内部经济责任承包合同1 - 商业合同.docx

后出现亏损由乙方承担，与甲方无关。九、双方职责9.1甲方：9.1.1

后出现亏损由乙方承担，与甲方无关。九、双方职责9.1甲方：9.1.1积极配合乙方全面执行甲方与建设单

程款；十、争议的解决10.1本合同执行中，如遇争议，双方依据甲方与建设单位签订的《工程施工承包4合同

的成本账；依法足额缴纳国家规定的各种税收，且要取得相应的完税凭证。7.2业主所有工程款须汇入项目部账

》友好协商；10.2双方协商不成可向项目所在地人民法院提起诉讼。十一、其他11.1项目部的财务、技术

工程项目内部施工承包合同

年月日

开设账号的资料，负责刻制项目部所有印章并对上述印章行文启用。9.1.3向项目部派项目管理人员（包括财承包资格，由此引发的经济损失及费用完全由乙方承担。3.3

开设账号的资料，负责刻制项目部所有印章并对上述印章行文启用。9.1.3向项目部派项目管理人员（包括财

承包资格，由此引发的经济损失及费用完全由乙方承担。3.3税费交纳规定：3.3.1工程按甲方和建设单位

，所有的财务账务账簿移交集团公司。保修期内发生的维修工作和费用由乙方负责，滞留在建设单位的保修金保修

建议、整改或停工权。六、劳务工人保护及管理必须每月准时发工资给工人，不能拖欠工人工资。如因乙方拖欠工

甲方：

乙方：

乙方负责经营的工程已于20年月中标。由于该工程的重要性、特殊性，本着联营合作，优势互补，进一步开拓工程市场的目的，根据双方友好协商。甲方同意乙方作为内部承包人以的名义责任上述工程的施工。为明确双方的责任、权、利。特签订经济责任承包合同。

一、工程概况

1.1工程名称：

1.2工程地点：

1.3工程内容：

1.4合同总价：约￥元（大写：人民币）

1.5合同工期：

工期：按甲方与建设单位签订的《工程施工承包合同》要求执行开工日期：20年月日（以开工令为准）

二、承包范围

2.1乙方承包工程的全部内容：施工图设计范围内的全部工作内容及相关的一切工作。

2.2甲方与工程发包方签订的《工程施工承包合同》和补充协议中确定的甲方责任和甲方承诺的各项条款，建设单位对该工程下达的指令、命令、通知等均构成本承包合同内容，乙方应无条件履行。

三、承包方式

3.1乙方为该工程的承包责任方，全权负责主持该工程的具体工作，并承担风险责任。

3.2严禁工程转包，一经发现，甲方有权取消乙方的经济责任承包资格，由此引发的经济损失及费用完全由乙方承担。

3.3税费交纳规定：

3.3.1工程按甲方和建设单位所签施工合同约定的结算方式进行结算，乙方按工程结束总价上交甲方管理费，管理费随工程进度款上交，但工程竣工时必须结算。

1

2.1乙方承包工程的全部内容：施工图设计范围内的全部工作内容及相关的一切工作。2.2甲方与工程发包方。7.4.4项目部外购材料款及设备租赁费。7.4.5最后利润分配。甲方收取的管理费。

2.1乙方承包工程的全部内容：施工图设计范围内的全部工作内容及相关的一切工作。2.2甲方与工程发包方

。7.4.4项目部外购材料款及设备租赁费。7.4.5最后利润分配。甲方收取的管理费。7.5工程竣工后

格控制材料采购和原材料的试验工作，落实材料的购、管、存、发工作，编好材料的收、发、存台账，杜绝安全、

.1杜绝重大质量事故，工程质量必须达到建设单位要求。5.2本工程的施工质量应符合国家现行规范、标准以

四、合同履行

4.1工程质量：达到施工合同中要求的质量等级。

4.2安全生产：杜绝重大伤亡事故，达到当地主管部门安全生产、文明施工的要求，施工现场坚持标准化管理，乙方对现场施工人员加强安全教育并购买意外伤亡保险，聘用特殊工种工人要有操作证，并在项目部备案：乙方须设专职安全员，若发生重伤、死亡事故和重大设备事故，损失和费用由乙方承担，甲方协助处理。

4.3施工工期：按合同工期要求完成。工期提前或延误的奖罚全部由乙方享有或承担。

4.4因乙方原因造成合同不能正常履行而被业主书面警告或通报批评的，若乙方不能及时改进挽回局面，甲方有权取消乙方的经济责任承包资格并清场，由此发生的损失及费用均由乙方承担。

4.5双方合作恪守诚信，项目部所有经济信息（如材料、劳务、月进度计量等）按公司要求实行透明开放。项目部对外唯一的合法印章是“甲方发文启用并在建设方及监理方备案的项目部公章”，立账户所用手章甲方同意使用甲方受权委托人手章，乙方不得私刻甲方任何印章。

五、工程质量标准及管理

5.1杜绝重大质量事故，工程质量必须达到建设单位要求。

5.2本工程的施工质量应符合国家现行规范、标准以及工程图纸的要求，符合竣工备案要求。

5.3工程质量因乙方原因未达到上述约定