土地开发整理项目工程施工合同 - 房地产.docx

检查、验收、人工、材料和设备使用，辅助设施等一切费用均包括在《工程量清单》每立方米单价中。（4）混凝四条各项承诺。承包人必须兑现投标时作出的承诺。第二十五条不可抗力。不可抗力的自然灾害认定标准：

检查、验收、人工、材料和设备使用，辅助设施等一切费用均包括在《工程量清单》每立方米单价中。（4）混凝

四条各项承诺。承包人必须兑现投标时作出的承诺。第二十五条不可抗力。不可抗力的自然灾害认定标准：6级以

。承包人提交工程质量保证措施报告时间：开工前1天。第十二条工程质量等级本工程施工质量等级要求达到合格

。（6）闸门及启闭机安装工程，按该项目施工（安装）图纸所示的重量，以吨为单位进行计量，按《工程量清单

第四章合同主要条款

鄂州市华容区段店镇2012年度高标准基本农田土地整治项目（标段）

施工合同

工程名称：

建设单位：

施工单位：

签订日期：

效时，可以选择向有管辖权的人民法院诉讼或双方同意的国内经济合同争端仲裁委员会仲裁解决，诉讼与仲裁两者工程：指路、沟、渠、桥、涵、跌水、节制闸、渡槽、泵房挡土墙、护坡、排水沟等建筑物的浆砌石、干砌石、小。（4）合同期间，若有新的有关材料、人工及规费等方面调整的政策性文件，按相关文件规定调整执行。第八章复田间道，规划生产路、修复生产路等的清理、放样、测量等均包含在《工程量清单》每立方米单价内，不另行支 第一章土地开发整理项目工程施工合同

效时，可以选择向有管辖权的人民法院诉讼或双方同意的国内经济合同争端仲裁委员会仲裁解决，诉讼与仲裁两者

工程：指路、沟、渠、桥、涵、跌水、节制闸、渡槽、泵房挡土墙、护坡、排水沟等建筑物的浆砌石、干砌石、小

。（4）合同期间，若有新的有关材料、人工及规费等方面调整的政策性文件，按相关文件规定调整执行。第八章

复田间道，规划生产路、修复生产路等的清理、放样、测量等均包含在《工程量清单》每立方米单价内，不另行支

发包方：

承包方：

（以下简称甲方）

（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国经济合同法》、《湖北省土地开发整理项目招投标管理暂行办法》等法律、法规的有关规定和本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同。

第一条工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、项目计划批准文号：

4、设计单位：

5、工程内容：1、土地平整；2、道路工程；3、农田水利；4、其它工程。

6、承包范围：总承包单项单价结算

第二条工期。依照国家颁发的工期定额，经双方商定，本工程开竣工日期如下：

1、开工日期：年月日

2、竣工日期：年月日

3、总日历工期：天

第三条工程质量标准：达到《土地整理标准》和规划设计方案的要求。

第四条合同价款（人民币）：

金额大写（人民币）：

第五条合同文件应能互相解释，互相说明，除合同另有约定外，其组成和解释顺序如下：

1、合同条件；

2、洽商、变更与明确双方权利义务的纪要、协议；

包人采购材料设备。增加条款：（1）若业主根据工程的特殊情况需要指定部分材料设备的供应来源时：业主应提、指挥部报审施工项目管理资料，按《土地整理项目实施管理》规定要求进行报审。（2）按湖北省国土资源厅关八条承包人主要义务和责任。

包人采购材料设备。增加条款：（1）若业主根据工程的特殊情况需要指定部分材料设备的供应来源时：业主应提

、指挥部报审施工项目管理资料，按《土地整理项目实施管理》规定要求进行报审。（2）按湖北省国土资源厅关

八条承包人主要义务和责任。8.1本合同，履约保证金担保金额为中标合同总报价的10%。8.2施工现场地

供材料设备名称、规格、数量、供货厂家和交货地点表。（2）承包人按监理机构指定的格式和时间，提供上述材

4、确定工程造价的工程预算和图纸；

5、标准、规范和其它有关资料、技术要求；

6、国家和省市关于施工合同管理的规定。

当合同文件出现含糊不清或不相一致时，在不影响工程进度的情况下，由双方协商解决，双方意见仍不一致时，按第二十二条的约定办法解决。

第六条合同文件使用的语言文字、标准和适用法律。

1、合同语言：本合同文件使用汉语。

2、适用法律法规：国家有关法律、法规和省市有关规章及规范性文件有约束力。

3、适用标准、规范：按国家和省市现行标准和施工验收规范执行。

本合同自签字之日起生效。合同履行中，双方协商同意的有关协议签证资料均是合同的组成部分，在竣工结算、工程价款支付完毕，乙方工程交付甲方后，除有关保修条款仍然生效外，其它条款即告终止。保修期满后，有关保修条款终止。

本合同一式五份。正本两份，甲乙双方各执一份。副本两份，由