建设工程施工合同书通用版范本.docx

建设工程施工合同书通用版范本

1.合同概述

本合同是由甲方（施工单位）与乙方（建设单位）签订的建设工程施工合同。依据法律法规的规定，双方经友好协商，就建设工程的施工内容、工期、质量要求、付款方式以及其他相关事项达成一致，并愿意共同履行本合同约定的各项条款。

2.合同主要内容

2.1项目概况

项目名称：_____________

项目地点：_____________

建设单位：_____________

施工单位：_____________

项目总造价：_____________

工程工期：_____________

2.2工程范围

建筑工程：_____________

结构工程：_____________

安装工程：_____________

基础设施工程：_____________

其他工程：_____________

2.3工程质量要求

建筑结构强度符合相关规范要求；

建筑结构的耐用年限不低于______年；

建筑物内部装饰符合相关规范要求；

建筑物设备运行正常，达到预期效果；

其他质量要求：_____________

2.4工期和交付要求

工程开工日期：_____________

工程竣工日期：_____________

工程交付验收日期：_____________

2.5价款和支付方式

工程款总额：_____________

预付款比例：_____________

进度款支付比例和时间点：_____________

最后付款比例：_____________

其他支付方式：_____________

3.合同履行保证

3.1甲方履约保证

甲方在本合同项下保证：

按照合同约定的工程范围和质量要求进行施工；

保证施工过程中的安全与环保；

保证工期按照合同约定完成；

提供必要的施工人员和技术支持；

承担施工过程中的风险和责任；

3.2乙方履约保证

乙方在本合同项下保证：

按时足额支付工程款项；

提供准确的工程设计文件和施工要求；

协助甲方完成施工；

对甲方的进度有所安排和配合；

对甲方提出的变更要求予以及时处理；

4.合同违约责任

4.1违约责任

当一方违反本合同的约定，未履行合同义务或履行不符合合同约定的义务时，应按照下列条款承担违约责任：

当乙方未按时支付工程款项时，应向甲方支付违约金，按逾期金额计算；

4.2强制措施

请求法院采取保全措施；

提请仲裁机构进行仲裁；

请求法院强制执行；

5.合同变更和解除

5.1变更要求和程序

若因工程设计变更、合理需求变动或其他原因，甲方或乙方可以提出对本合同内容的变更。双方应采取书面形式进行变更协商，并签署变更合同。

5.2解除合同

当下列情况之一发生时，本合同可以解除：

甲方或乙方不能或不愿履行合同义务；

合同范围发生重大变更；

法律法规规定的其他情况；

6.争议解决

在合同履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决。协商不成的争议，可以向有管辖权的仲裁机构申请仲裁，也可以向人民法院提起诉讼。

7.合同附则

本合同的附件为不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力；

合同的签署和生效日期为：_____________；

本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等的法律效力。