砸墙施工合同(标准版).docxVIP

砸墙施工合同(标准版) 砸墙施工合同 甲方：（单位或个人名称）_____________ 地址：_____________ ：_____________ 乙方：（单位或个人名称）_____________ 地址：_____________ ：_____________ 鉴于甲乙双方有意合作，按照《中华人民共和国合同法》和有关法规的规定，经过充分沟通和协商，现签订如下合同： 一、工程名称及工程地址： 工程名称：砸墙施工。 工程地址：（详细地址）_____________。 二、施工内容及要求： 1.施工内容 甲方委托乙方承包本合同项下的砸墙施工。 2.施工要求 （1）乙方应认真检查施工现场，确保符合施工要求，并遵守相关法律法规和行业标准。 （2）乙方应制定详细的施工方案，确保施工安全，防止人员伤亡和财产损失。 （3）施工期间，乙方应采取措施防止施工噪音和振动对周边居民造成影响。 （4）施工过程中，乙方应按照国家和地方有关安全规定，保证施工质量和施工安全。 （5）施工过程中，乙方应严格遵守环保要求，防止污染环境。 三、工程量及报价： 工程量：___________________。 报价：___________________元。 四、施工期限： 施工期限为（具体天数）__________天，施工开始日期为__________年__月__日，施工结束日期为__________年__月__日。 五、工程款及支付方式： 1.工程款分期支付，具体支付方式如下： （1）乙方应当在合同签订并生效之日起，于开工前向甲方收取工程款的15%作为预付款。 （2）工程进度达到40%时，乙方应向甲方发出中期工程结算单，并收取50%的工程款。 （3）工程完成验收后，乙方应向甲方发出竣工结算单，并收取尾款的35%。 2.工程款支付方式为银行转账支付。 六、工程保修期： 本合同项下保修期为（具体天数）__________天，保修期从乙方竣工交付之日起。 七、违约责任： 1.如果甲方未按合同约定支付工程款，应当按照本合同约定的工程款支付比例支付违约金，违约金按照欠款金额的（具体比例）计算。 2.如果乙方未按合同约定完成施工任务，应当承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此所遭受的损失。 3.因不可抗力导致延期的，双方应当协商解决，如无法协商，双方可向有关部门申请仲裁或诉讼解决。 八、法律适用和争议解决： 1.本合同的订立、效力、履行和解释适用中华人民共和国法律。 2.本合同争议的解决方式为仲裁，仲裁地点为（仲裁地点），仲裁委员会为（仲裁委员会），仲裁程序按照该仲裁委员会的仲裁规则进行。 3.未经协商或仲裁，任何一方不得向法院提起诉讼。 九、附件： 1.合同附件1：图纸、设计说明。 2.合同附件2：其他补充协议。 十、法律名词及注释： （1）合同法：指中华人民共和国合同法。 （2）违约金：约定在一方不履行合同义务时，由其支付给对方的一定数额的金钱。 （3）不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。 十一、执行中可能遇到的困难及解决办法： 1.施工过程中如遇到不可抗力因素，乙方应及时与甲方协商解决。 2.施工过程中如遇到设计变更或其他问题，双方应及时协商解决。如需重新签订合同或协议，双方可根据实际情况签署补充协议。 甲方（签名）：_____________ 日期：___________ 乙方（签名）：_____________ 日期：___________