油罐工程承包合同!230.doc

油罐工程承包合同!230 工程承包合同 合同订立时间: 2010年12月26日 发包人(以下简称甲方):_____________________________ 承包人(以下简称乙方):_____________________________ 根据《中华人民共和国合同法》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则， 就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方遵照执行。 一、工程概况 1、工程名称: ; 2、工程地点: _; 3、承包方式: ; 、材料说明: 。 4 二、合同工期及工期延误 因以下原因造成工期延误，工期相应顺延: A甲方未能按约定日期支付工程预付款、进度款，造成的一切损失由甲方负 责; B甲方未按约定提供指令、批准等，致使施工不能正常进行; C设计变更或工程量增加; D非乙方原因停电、停气、停水造成停工累计超过_4_小时; E其他非因乙方原因造成停工累计超过_4_小时; F不可抗力。 三、质量标准 工程质量标准:保证所加工储罐质量合格，由甲方验收。 四、合同价款 总计合同金额(大写)(人民币) ，小写, 。 五、工程款结算及支付 1、签订合同，甲方向乙方支付工程款, 元; 2、乙方人员和工具进场之日，甲方向乙方支付工程合同款, 元; 3、工程试漏，甲方验收合格后向乙方支付工程合同款的剩余款, 元。 六、施工准备 第 1 页 共 2 页 1、甲方在施工前应负责做好施工准备工作，免费提供施工用水、电; 2、甲方应办理完备项目报建、图样签章手续，协调好周边及有关部门关系; 七、安全施工与检查 1、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患; 2如发生安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用; 3、当甲方与乙方对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。 八、工程竣工验收 1、乙方在工程竣工前2日内，应通知甲方届时验收，试漏验收时间为2天，如甲方不能按期验收，其间所发生的管理费和其他损失均由甲方承担; 2、甲方收到乙方的验收通知未提出异议，但到期又不按期组织验收或甲方提前使用的，视为验收合格; 3、工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部按期竣工，可作减项竣工，并对已完成工程进行竣工验收和办理移交手续; 九、争议解决 双方约定，在履行合同过程中产生争议时，双方应及时协商，协商不成，任何一方应向人民法院起诉。 十、附则 本合同未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定附则条款，作为本合同之附件，与本合同具有同等效力;本合同以双方签字盖章后生效，一式两份，甲方与乙方各执一份，具有同等法律效力。 甲方:,,,,,,,,, 乙方:,,,,,,,,, 电话:,,,,,,,,,, 电话:,,,,,,,,, 第 2 页 共 2 页