浅析工程签证管理.doc

word格式 word格式 .. .. .. .. XXXX大学 毕业设计（论文） 论文题目 浅谈工程签证管理 专业学院 XXXXXXXXXXXX 专业班级 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 姓 名 XXXXXXX 指导老师 XXXXX 二O一X年 X 月XX 日 .. .. .. .. 成人高等教育毕业设计（论文）诚信承诺书 学生姓名 XXXX 学号 XX 学习形式 XX 专业 XXX 指导老师 XX 题目 浅谈工程签证管理 　 诚 信 承 诺 　 本人慎重承诺和声明： 1、本人在毕业设计（论文）撰写过程中严格遵守有关规定，恪守学术规范，所呈交的毕业设计（论文）是在指导教师的指导下独立完成； 2、毕业设计（论文）所使用的相关资料、数据、观点等均真实可靠，文中所有引用的他人观点、材料、数据、图表均已注释说明来源； 3、毕业设计（论文）中无抄袭、剽窃或不正当引用他人学术观点、思想和学术成果，伪造、篡改数据的情况； 4、本人已被告知并清楚：学校对毕业设计（论文）中的抄袭、剽窃、弄虚作假等违反学术规范的行为将严肃处理，并可能导致毕业设计（论文）成绩不合格，无法正常毕业、取消学士学位资格或注销并追回已发放的毕业证书、学士学位证书等严重后果； 5、若在学校组织的毕业设计（论文）检查、评比中，被发现有抄袭、剽窃、弄虚作假等违反学术规范的行为，本人愿意接受学院按有关规定给予的处理，并承担相应责任。 学生（签名）： 年 月 日 .. .. .. .. 摘 要 工程签证是施工过程中承发包双方在施工过程中就费用、工期、损失等事宜达成的补充协议，具有鲜明的契约特点，是工程结算和施工索赔的主要证据。工程签证管理是施工过程管理的重要环节，直接影响承包人的经济效益。由于承包人的管理水平参差不齐，实践中出现了大量的不当签证，给承包人大额结算和索赔带来了很大困难。本文通过各种不当签证形式的分析，对签证管理的有关问题提出初步建议。。由于能力有限，疏漏在所难免，望老师海涵。 关键词：工程签证 不当签证 签证管理； 目 录 摘 要 TOC \o 1-3 \h \z \u 引 言 3 第1章主要内容 4 1.1工程签证的定义及分类 4 1.2工程签证的内容 4 1. 3工程签证的特点 4 1.4工程签证与施工发承包合同价款之间的关系及其作用 5 第2章存在的主要问题 6 2. 1工程签证不规范的主要表现形式 6 2. 2承包商加强工程签证管理的措施 7 第3章对施工现场签证把关 9 3. 1建设方要注意的签证技巧 9 3. 2签证管理的流程设计 9 第4章 结语 10 参考文献 11 致谢 12 word格式 word格式 引 言 现场签证是由业主代表、监理工程师、施工单位负责人共同签署的，用于正式施工活动中某些特殊情况的一种书面手续。它不包含在施工合同和图纸中，也不象设计变更文件有一定的程序和正式手续。它的特点是临时发生，具体内容不同，没有规律性，是施工阶段投资控制的重点，也是影响工程投资的关键因素之一。 建设工程承发包合同履行过程中，由于履约事项繁多复杂，履约周期较长，即使在签约时考虑得再全面，在履约过程中，难免会发生变更。工程签证是承发包双方对工程变更部分的确认，也是工程款的合法组成部分，同时它是是工程建设活动中一项极其重要的法律制度。因此无论是建设方还是施工方都应给予高度的重视。 主要内容 1.1. 工程签证的定义及分类 工程签证的概念，在中国建设工程造价管理协会于2002年发布的《工程造价咨询业务操作指导规程》中，被解释和定义为：“按承发包合同约定，一般由承发包双方代表就施工过程中涉及合同价款之外的责任事件所作的签认证明。” 根据工程签证确认的内容，可以将工程签证分为处分性签证和报导性签证。处分性签证指就工期延长，价款增减、损失补偿等涉及承发包双方权利义务关系的设定、变更或消灭的事由出具的签证；报道性签证指就工程计量、进度安排、材料报批、工程验收等涉及客观事实的记录、报导等事由出具的签证。 根据工程签证是否直接影响工程造价，可以将处分性签证分为技术签证和经济签证。技术签证指就设计工程质量、施工工艺等方面的事由出具的签证，经济签证指就工程量增减、停工窝工费用、设备机具闲置、材料倒