工程承揽契约中情事变更之适用问题.PDF

工程承攬契約中情事變更 之適用問題 * 黃 立 要 目 壹、情事變更原則之發軔與開展 三、變更之事實原本是締結契約的 一、德國法之行為基礎理論概說 基礎 二、我國民事訴訟法對於情事變更 四、情事非締約當時所得預料 原則規定的變遷 契約對契約變更等已有計價辦 一九六八年二月一日修正民事 法無情事變更之適用 訴訟法第三九七條 介面廠商影響契約有約定時排 二○○三年二月七日修正民事 除情事變更之適用 訴訟法第三九七條 一式計價項目不因承攬人完工 民法第二二七條之二修正理由 日經展延而得適用情事變更原 三、德國與我國民法就情事變更原 則（有不同意見） 則規定之比較 有物價調整約定對調整物價請 求即無情事變更原則之適用 貳、我國民法情事變更原則之要件 就不可歸責於定作人事由之工 一、雙方有契約關係 期展延約定有處理方式即無情 二、須有情事變更 事變更原則之適用 * 政治大學法律系講座教授，奧國維也納大學法學博士。 投稿日期：九十八年八月七日；接受刊登日期：九十九年六月二十九日 責任校對：張安婷 −189− 2 政大法學評論 第一一九期 五、依其原有效果顯失公平 肆、情事變更原則之法律效果 六、事件之發生不可歸責於雙方 一、我國民法第二二七條之二的規 參、適用情事變更的類型 範 一、不可抗力之事由 二、德國民法第三一三條規定之法 異常天候狀況 律效果與我國民法的比較 民眾抗爭 三、增減給付等法律效果從何時開 物價變動 始 二、通常事變 伍、債務不履行與情事變更原則應予 界面廠商之遲延 以區分 土地徵收機關遲延 陸、情事變更請求為形成之訴判決確 三、異常工地狀況 定後才有時效問題？ 否定說 柒、結 論