浙江公路水运工程施工劳务合作合同示范文本.doc

附件5：浙江省公路水运工程施工劳务合作合同（示范文本） 浙江省公路水运工程施工合同（示范文本）浙江省公路水运工程施工合同合同编号：甲方乙方《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公路法》、《中华人民共和国港口法》、《中华人民共和国航道管理条例》、《公路工程施工分包管理办法》及其有关法律、行政法规， (以下简称为“发包人”)与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业承(分)包合同(以下称为“总(分)包合同”)，双方就劳务合作 工程名称、地点和劳务内容 工程名称 工程地点和范围 劳务内容和方式： 劳务人员数量共计人。其中，技工_______人，普工_______人(劳务人员工种及名册附后)。 劳务及管理费的结算支付 劳务费用计件形式计件附表劳务费用中的结算工程量按每月得到监理和业主签认计量的工程量为准 2.2上述计件 2.3劳务计价清单未涉及的工程内容，或由于待料、停电、气候恶劣等非乙方的责任而造成的停工计件乙方劳务费应提供符合要求的票据有关款项约定农民工工资支付保证金按项目总包合同专用条款或业主规定的比例在计量支付时提取，在劳务全部完成并出具无拖欠农民工工资承诺后退还。质量和进度考核基金按项目业主的考核办法的规定比例在中期计量支付时提取，并按考核办法的规定实施考核和奖惩。工期本劳务协议工期______，自______年_______月______日开始至______年____月______日结束。乙方应按甲方安排的工作计划进场和退场，进退场费用由______方承担。 在乙方工作期限期满之前，如需终止雇佣，甲方应在期满前_____天书面通知乙方。 如需延长乙方工作期限，甲方应在期满前______天书面通知乙方。乙方未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工期延误，甲方有权终止合同，也有权将本合同工程中的一部分工作交由他人完成或自行完成。在不免除本合同规定的乙方责任和义务的同时，乙方应承担由此所增加的一切费用。由于乙方原因造成工期延误，乙方应支付逾期交工违约金，逾期交工违约金为 万元。乙方支付逾期交工违约金，不免除乙方完成工程及修补缺陷的义务。材料物资和机械设备附表劳务费机械设备清单附表乙方应自带除甲供机械设备外的其他全部小型工具和专用工具，提供必要的辅助材料 劳务作业人员管理乙方人员的劳动合同由乙方与其签订，建立员工花名册并及时报送给甲方。各类社会保险等均由乙方统一建立，并交纳费用。劳动合同查到一次即要求该人员停工办理上岗手续（签订劳动合同、上岗三级安全教育等），2天内未按规定办理上岗手续，即退场。乙方提供的特种作业人员，应取得特种作业上岗操作证书。乙方应对劳务人员进行岗前的业务培训和安全生产教育。 乙方配备相应的管理人员，加强对劳务人员的管理 5.5 乙方应及时足额发放工资，发放清单经本人签字后交甲方留存备案需由甲方统一代为发放的，乙方需出具书面委托，并在每月底报送员工考勤表及分包人签认的工资发放表甲方费用在月结算款中抵扣。乙方不得以任何理由和形式克扣员工工资，更不得发生员工到甲方追讨工资或有举报拖欠工资情况发生，若乙方无理克扣或拖欠工资情况属实，视为乙方违约，甲方在垫付其应得工资后，有权要求乙方支付违约金，违约金数额为每次 元乙方工程内容，不得再行转包或分包，否则为乙方违约，由此引起的一切责任和损失均由乙方负责。 乙方违反合同约定，工程质量未达到合同约定要求的，甲方有权终止合同，课以 万元的违约金，并且由此引起的一切损失由乙方并赔偿甲方的损失。乙方应按甲方规定格式和要求及时报送完整的资料给甲方，配合甲方办理交工验收。安全管理 乙方应严格按施工方案和操作规程施工，因乙方原因导致的安全事故， 7.2 甲方的施工方案和现场指挥应符合安全施工要求，因甲方原因导致的安全事故，其责任与损失由甲方承担。 乙方应配备专职安全员，协助并服从甲方进行安全管理。 投入不足的，甲方有权先行投入，其费用由乙方如乙方施工内容存在一定的危险性，乙方应购买意外伤害保险，甲方认为有必要的，有权先行代购，费用由乙方承担。 乙方的特种作业人员应持证上岗，证件复印件留甲方备查。 因乙方原因，导致发生安全事故治安事件等，整改的，甲方有权终止本合同，并追偿损失。结算甲方每月在得到业主支付的计量款后进行劳务费结算和支付。甲方无故未按时支付劳务款的，按同期中国人民银行贷款利率偿付给乙方逾期付款违约金。 第章 附则 本协议发生纠纷时，当事人双方应及时协商解决。若协商不成时，应按以下第( )项解决：(a)向工程所在地的仲裁委员会申请仲裁，(b)向人民法院起诉。本协议一式 份，甲乙双方各执正本一份，副本 份，其余副本报驻地监理办。 合同订立时间：