工程合同法律制度教学课件ppt作者栗继祖第13章国际常用的施工合同文本课件.ppt

费用管理条款 有关工程计量的规定 在制定招标文件时，应列出工程量清单 工程计量应当计量净值 计量方法，可采用均摊法、凭据法、分解计量法等 有关合同履行过程中结算与支付的规定 承包商应按季度向工程师提交现金流通量估算 中期付款 暂定金额 竣工结算 有关合同被迫终止时结算与支付的规定 对合同终止时承包商已完工作的估价 合同终止后的付款 进度控制的条款 有关工程进度计划管理的规定 承包商应提交工程进度计划 工程师对工程进度计划的管理 有关工程延期的规定 如果由于下述原因致使工程延期，承包商可以要求延长竣工时间： 一项变更或其他合同中包括的任何一项工程数量上的实质性变化 导致承包商根据本合同条件的某条款有权获得延长工期的延误原因 异常不利的气候条件 由于传染病或其他政府行为导致人员或货物的可获得的不可预见的短缺 由雇主，雇主人员或现场中雇主的其他承包商直接造成的或认为属于其责任的任何延误、干扰或阻碍 有关工程接收的规定 承包商可在工程将完工并准备移交前14天内，向工程师发出申请接收的通知 根据合同已竣工，已颁发或认为已颁发工程接收证书时，业主应接收工程 有关承包人员素质的规定 承包商应提供承包人员的详细报告 承包商或经工程师应批准合格的代表，授权其应用全部时间对工程进行监督。该代表应代表承包商接受工程师或工程师代表的指示 对承包商代表的批准可以由工程师随时撤回 有关合同转包与分包的规定 如果没有业主的事先同意，承包商不得将合同或者合同的任何部分、合同中的任何利益进行转让 分包的工程应是专业技术性较强，分包商在该专业更有专长和经验，这样的分包有利于工程质量的提高。 承包商不得将整个工程分包出去 没有工程师的同意，承包商也不得将工程的任何部分分包出去。经工程师同意分包的工程，不应解除合同规定的承包商的任何责任和义务 指定分包商 指定分包商是由业主(或工程师)指定、选定、完成某项特定工作内容并与承包商签订分包合同的特殊分包商 指定分包商与一般分包商的区别： 选择分包单位的权利不同 分包合同的工作内容不同 工程款的支付开支项目不同 业主对指定分包商利益的保护不同 承包商对分包商违约行为承担责任的范围不同 有关施工现场的材料、工程设备和工艺的规定 材料、工程设备和工艺均需经过工程师的检验 承包商提供的所有设备、临时工程和材料，一经运至施工现场，就应被视为是专门供本工程施工所用。未经工程师的同意，承包商不得将上述物品或其中一部分移出施工现场 有关施工质量及验收的规定 承包商应严格按合同施工，并遵守工程师的指示 没有工程师的批准，工程的任何部分均不得覆盖 工程师在颁发接收证书前，应对工程进行全面检验，接收证书将确认工程已基本竣工 承包商的索赔 如果承包商认为有权获得索赔(包括工期索赔和费用索赔)，应当通知工程师，说明引起索赔的事件 在承包商知道或者应当知道引起索赔的事件之日起42天内，或在承包商可能建议且由工程师批准的此类其他时间内，承包商应向工程师提交一份足够详细的索赔报告 在收到索赔报告或该索赔的任何进一步的详细证明报告后42天内(或在工程师可能建议且由承包商批准的此类其他时间内)，工程师应表示批准或不批准，不批准时要给予详细的评价 争端裁决委员会的委任 争端解决的程序是首先将争端提交争端裁决委员会(Dispute Adjudication Board，缩写DAB)，由争端裁决委员会作出裁决 合同双方应在投标函附录规定的日期内，共同任命争端裁决委员会。该争端裁决委员会应由具有恰当资格的成员组成，成员的数目可为一名或三名 争端裁决委员会的裁决 争端裁决委员会在收到书面报告后84天内对争端作出裁决，并说明理由 争端裁决委员会的裁决作出后，在未通过友好解决或者仲裁改变该裁决之前，双方应当执行该裁决 争端的仲裁 如果双方同意按照争端裁决委员会的裁决履行合同，则争议得到解决，否则可要求将争端提交仲裁。在开始仲裁前，经过56天的友好解决期未能友好解决争端，则开始仲裁 承包商的主要责任 承包商应当按照合同要求实施工程 承包商还应当按照合同要求完成设计任务 承包商只应雇用合同资料中列出的主要项目人员，或者经过项目经理批准替换的人选 如果承包商将工程进行分包，应当对分包工程承担连带责任 业主的主要责任 付款的责任 业主应当在现场使用日以及施工进度计划中表明的进驻日两者较迟日期之前，将工地现场的进驻权完全交给承包商 承包商的主要责任 雇用称职的现场管理人员驻于现场并指导工程施工 在开工前仔细审查合同文件以及业主提供的资料，进行现场测量与检验 为工程施工与竣工提供人工、材料、工具、设备、施工机械、公用设备、交通以及其他设施 签订合同后，应立即编制施工进度计划